二零二四年度太阳能发电项目建设合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二四年度太阳能发电项目建设合同

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目投资估算

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条合同范围

3.1工程内容

3.2设备供应

3.3技术服务

第四条合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整机制

4.3支付方式

第五条工程进度

5.1施工期限

5.2进度计划

5.3延期违约责任

第六条质量标准

6.1工程质量要求

6.2质量监督与验收

6.3质量争议的处理

第七条技术支持和培训

7.1技术支持

7.2人员培训

第八条保修责任

8.1保修期限

8.2保修范围

8.3保修费用

第九条违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约赔偿金额的计算

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼地点

10.3仲裁或诉讼时效

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除条件

第十二条合同的转让

12.1合同转让的条件

12.2转让的程序

第十三条合同的终止

13.1合同终止的条件

13.2终止后的义务履行

第十四条合同的保密

14.1保密信息的内容

14.2保密义务的期限

14.3泄密的责任

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：二零二四年度太阳能发电项目

1.2项目地点：省市县

1.3项目规模：装机容量为兆瓦

1.4项目投资估算：总投资估算为万元人民币

第二条合同主体

2.1发包人：能源开发有限公司

2.2承包人：太阳能发电工程有限责任公司

第三条合同范围

3.1

工程内容：包括但不限于太阳能发电站的土建工程、设备安装、调试、验收等全部工程内容。

3.2设备供应：承包人应按照合同约定的技术规格、数量和质量要求，向发包人供应太阳能发电设备。

3.3技术服务：承包人应提供与太阳能发电项目相关的技术咨询、技术支持和技术培训服务。

第四条合同价格

4.1合同总价：合同总价为万元人民币，包含工程费、设备费、服务费等。

4.2价格调整机制：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。

4.3支付方式：发包人应按照承包人提交的进度付款申请，及时支付合同款项。支付方式为银行转账。

第五条工程进度

5.1施工期限：太阳能发电项目的施工期限为个月，自合同签订之日起计算。

5.2进度计划：承包人应按照合同约定的施工期限，制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。

5.3延期违约责任：如承包人未按照合同约定的进度完成工程，应按照延期天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为每天合同价款的千分之五。

第六条质量标准

6.1

工程质量要求：太阳能发电项目应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。

6.2质量监督与验收：发包人有权对工程质量进行监督和验收，承包人应予以配合。

6.3质量争议的处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。

第七条技术支持和培训

7.1技术支持：承包人应在合同约定的时间内，向发包人提供与太阳能发电项目相关的技术支持。

7.2人员培训：承包人应根据发包人的要求，提供技术培训服务，确保发包人及其员工能够熟练操作和维护太阳能发电设备。

第八条保修责任

8.1保修期限：太阳能发电项目保修期限为年，自工程验收合格之日起计算。

8.2保修范围：保修范围包括太阳能发电设备及附属设施。

8.3保修费用：如在保修期限内出现质量问题，承包人应负责维修或更换，维修或更换的费用由承包人承担。

第九条违约责任

9.1承包人违约：如承包人未按照合同约定完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为每天合同价款的千分之五。

9.2发包人违约：如发包人未按照合同约定支付款项，应向承包人支付滞纳金，滞纳金计算方式为应付款项金额的日利率。

9.3

违约赔偿金额的计算：违约赔偿金额按照双方约定的事项进行计算，赔偿金额的最高限额为合同总价款的百分之二十。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：如发生合同争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会仲裁。

10.2仲裁或诉讼地点：仲裁地点为合同约定的仲裁委员会所在地。

10.3仲裁或诉讼时效：任何一方在知道或应当知道其权利受到侵害之日起，三年内提出仲裁或诉讼