有关吊顶施工合同协议范本7篇.docx

有关吊顶施工合同协议范本7篇

篇1

甲方（发包方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

乙方（承包方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方吊顶施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX吊顶施工工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：吊顶施工图纸内的全部内容

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

二、甲方义务

1.向乙方提供施工所需的水、电等资源，并说明使用注意事项。

2.按期支付乙方工程款。

3.负责办理施工许可证和其他必要的审批手续。

4.协调乙方与其他专业队伍之间的关系，确保施工顺利进行。

5.负责与第三方进行协调，确保施工期间不发生扰民事件。

三、乙方义务

1.按照甲方要求，保质、保量完成吊顶施工任务。

2.遵守甲方现场管理制度，确保施工安全有序。

3.负责办理吊顶施工相关的验收手续，并确保验收合格。

4.承担施工过程中产生的所有费用，包括材料费、人工费、机械费等。

5.负责售后维修和保养服务，确保吊顶使用效果良好。

四、工程价款及支付方式

1.本工程总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.甲方需按以下节点支付乙方工程款：

（1）签订合同后支付合同总价的XX%；

（2）材料进场后支付合同总价的XX%；

（3）施工过半后支付合同总价的XX%；

（4）竣工验收后支付合同总价的剩余部分。

3.乙方需提供等额合法发票，否则甲方有权拒付工程款。

4.若甲方未按时支付工程款，乙方有权按合同总价的XX%向甲方收取违约金。

五、施工安全与质量保证措施

1.乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工过程中不发生任何安全事故。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保吊顶施工质量符合国家标准和甲方要求。

3.乙方需定期对施工人员进行安全教育和技能培训，提高其安全意识和技能水平。

4.乙方需设立专职安全员和质检员，对施工过程进行全程监控和检查，确保施工质量符合要求。

5.若因乙方原因导致安全事故或质量问题发生，乙方需承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

六、违约责任及纠纷解决方式

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权向甲方追讨欠款及违约金。

2.若乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或重做，并赔偿因此给甲方造成的损失。

3.若因双方原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.在纠纷解决过程中，双方均应遵守人民法院的判决或调解协议，不得以任何理由拒绝履行。

5.除本合同另有约定外，任何一方均不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应提前书面通知对方，并就变更或解除事宜达成一致意见。

6.在履行本合同过程中，如发生不可抗力事件（如战争、地震等），导致合同无法继续履行的，双方均应免除违约责任，并协商确定如何继续履行本合同或解除本合同。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项全部履行完毕之日止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定解决。若双方协商解决不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方均应遵守人民法院的判决或调解协议，不得以任何理由拒绝履行。若因一方原因导致另一方无法履行判决或调解协议的，违约方应承担全部责任并赔偿因此给另一方造成的损失。若因双方原因导致判决或调解协议无法履行的，双方应友好协商解决；协商不成的任何一方均可向人民法院申请强制执行。在执行过程中若因一方原因导致

篇2

甲方（发包方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方（承包方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、