2024石材橱柜施工监理与验收合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024石材橱柜施工监理与验收合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1监理方信息

1.2施工方信息

1.3业主方信息

2.项目概述

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.监理范围与职责

3.1监理范围

3.2监理职责

3.3监理权限

4.施工进度与计划

4.1施工进度安排

4.2进度调整程序

4.3工期延误责任

5.施工质量控制

5.1质量标准

5.2质量检查与验收

5.3质量问题处理

6.材料与设备管理

6.1材料设备采购要求

6.2材料设备检验与验收

6.3材料设备使用管理

7.施工现场管理

7.1现场布置要求

7.2施工安全与环保

7.3现场协调与管理

8.付款方式与进度款

8.1付款方式

8.2进度款支付条件

8.3付款程序

9.合同变更与终止

9.1变更程序

9.2变更内容

9.3合同终止条件

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决方式

10.3仲裁或诉讼

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密义务

11.3违约责任

12.合同生效与解除

12.1生效条件

12.2解除条件

12.3解除程序

13.合同附件

13.1附件一：石材橱柜施工监理细则

13.2附件二：石材橱柜施工图纸及技术规范

13.3附件三：其他相关文件

14.合同签署与生效日期

14.1签署日期

14.2生效日期

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1监理方信息

1.1.1监理方名称：___________

1.1.2监理方法定代表人：___________

1.1.3监理方注册地址：___________

1.1.4监理方联系电话：___________

1.1.5监理方电子邮箱：___________

1.2施工方信息

1.2.1施工方名称：___________

1.2.2施工方法定代表人：___________

1.2.3施工方注册地址：___________

1.2.4施工方联系电话：___________

1.2.5施工方电子邮箱：___________

1.3业主方信息

1.3.1业主方名称：___________

1.3.2业主方法定代表人：___________

1.3.3业主方注册地址：___________

1.3.4业主方联系电话：___________

1.3.5业主方电子邮箱：___________

2.项目概述

2.1项目名称：___________

2.2项目地点：___________

2.3项目规模：___________

2.4项目内容：石材橱柜的设计、制作、安装及验收

3.监理范围与职责

3.1监理范围

3.1.1施工现场的监督检查

3.1.2材料设备的质量控制

3.1.3施工工艺及质量的检查

3.1.4施工进度的控制

3.1.5施工安全及环保的监督

3.2监理职责

3.2.1审查施工图纸及技术规范

3.2.2审查施工组织设计和施工方案

3.2.3审查施工方提交的施工材料、设备质量证明文件

3.2.4监督施工方按照设计要求和质量标准进行施工

3.2.5对施工过程中发现的问题提出整改意见

3.3监理权限

3.3.1对施工过程中发现的质量问题有权要求施工方进行整改

3.3.2对施工过程中发现的安全隐患有权要求施工方立即停工整改

3.3.3对施工进度有监督权，有权要求施工方对延误的工期进行说明

3.3.4对施工过程中发现的设计问题有权提出修改意见

4.施工进度与计划

4.1施工进度安排

4.1.1施工总工期：___________

4.1.2各阶段施工工期：___________

4.1.3施工进度计划：___________

4.2进度调整程序

4.2.1施工方因不可抗力等原因导致工期延误，应提前向监理方提出书面报告

4.2.2监理方应在接到报告后___________日内予以审核，并报业主方审批

4.2.3工期调整需经三方协商一致后，由施工方提出书面申请，监理方签发工期调整通知

4.3工期延误责任

4.3.1因施工方原因导致的工期延误，由施工方承担相应责任

4.3.2因监理方原因导致的工期延误，由监理方承担相应责任

4.3.3因业主方原因导致的工期延误，由业主方承担相应责任

5.施工质量控制

5.1质