2024钢构工程施工合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024钢构工程施工合同范本

本合同目录一览

第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3付款方式

3.4发票开具

第四条工程质量

4.1质量标准

4.2质量验收

4.3质量保证

第五条工程进度

5.1施工周期

5.2进度计划

5.3延期违约责任

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

第七条施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

7.3安全验收

第八条知识产权

8.1知识产权保护

8.2侵权责任

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

第十条争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

第十一条违约责任

11.1承包人违约

11.2发包人违约

第十二条合同的变更与解除

12.1变更条件

12.2解除条件

12.3变更解除的程序

第十三条合同的终止与解除

13.1终止条件

13.2解除条件

13.3终止解除的程序

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同效力

14.4合同的保管

14.5信息的有效性

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的钢构工程名称。

1.2工程地点：双方协商确定的工程实施地点。

1.3工程规模：根据工程设计图纸和工程量清单确定的工程规模。

1.4

工程内容：包括但不限于钢结构的制造、运输、安装、调试及相关附属工程。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同中约定的具有工程发包权利的一方。

2.2承包人：指合同中约定的具有工程承包权利的一方。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方根据工程量清单、工程设计图纸及相关约定确定的工程总价。

3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如因材料价格波动、设计变更等原因，双方可协商进行价格调整。

3.3付款方式：双方约定的付款方式，包括但不限于预付款、进度付款、验收合格付款等。

3.4发票开具：承包人应按照合同约定向发包人开具正规发票。

第四条工程质量

4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。

4.2质量验收：工程完成后，双方应按照约定的验收标准进行质量验收。

4.3质量保证：承包人应对工程质量承担相应的保证责任，如工程出现质量问题，应负责修复或更换。

第五条工程进度

5.1施工周期：双方协商确定的工程开工日期至竣工日期的时间段。

5.2进度计划：承包人应按照施工周期制定详细的工程进度计划，并报发包人备案。

5.3延期违约责任：如承包人未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人应按照合同约定供应符合质量标准的材料。

6.2设备供应：承包人应按照合同约定供应符合质量标准的设备。

6.3材料质量：承包人应对供应的材料质量承担相应的保证责任。

第八条知识产权

8.1知识产权保护：双方应遵守国家有关知识产权的法律、法规，保护对方的知识产权。

8.2侵权责任：如一方侵犯对方的知识产权，应承担相应的法律责任。

第九条保密条款

9.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密等。

9.2保密期限：双方约定的保密信息保护期限。

9.3违约责任：如一方泄露对方的保密信息，应承担相应的违约责任。

第十条争议解决

10.1协商解决：双方在合同执行过程中发生的争议，应通过协商解决。

10.2调解解决：如协商无果，双方可以申请第三方调解机构进行调解。

10.3仲裁解决：如调解无效，双方可以按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁。

10.4诉讼解决：如仲裁无效，双方可以依法向人民法院提起诉讼。

第十一条违约责任

11.1承包人违约：如承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

11.2发包人违约：如发包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

第十二条合同的变更与解除

12.1变更条件：合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同，双方可协商一致进行变更。

12.2解除条件：合同履行过程中，如因客观原因需要解除合同，双方可协商一致解除合同。

12.3变更解除的程序：双方协商确定变更或解除合同的具体事项