2024版电力配电室施工合同合同版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版电力配电室施工合同合同版B版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3电力配电室

1.4施工合同

第二条合同标的

2.1施工内容

2.2施工质量标准

2.3施工周期

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同履行

4.1承包方责任

4.2发包方责任

4.3施工前的准备工作

第五条施工安全

5.1安全措施

5.2安全事故处理

第六条质量保证

6.1质量标准

6.2质量监督

6.3质量保修

第七条变更与调整

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更费用

第八条违约责任

8.1承包方违约

8.2发包方违约

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁

9.3诉讼

第十条合同的生效、变更和解除

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同解除

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

第十二条知识产权保护

12.1知识产权归属

12.2侵权责任

第十三条不可抗力

13.1不可抗力的定义

13.2不可抗力后果的处理

第十四条其他条款

14.1合同的补充和修改

14.2合同的解除和终止

14.3合同的继承和转让

14.4争议解决

14.5法律适用

14.6合同的签订地点和日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方：指甲方，即项目业主或其合法授权的代表。

1.2承包方：指乙方，即具有相应资质的电力工程施工企业。

1.3电力配电室：指本合同约定的施工项目，包括所有相关的电力设施、设备和安装工程。

1.4施工合同：指双方根据本合同条款约定的施工内容和义务。

第二条合同标的

2.1施工内容：包括但不限于电力配电室的土建工程、电气设备安装、线路敷设、调试及验收等全部施工工作。

2.2施工质量标准：按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。

2.3施工周期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，工期为____个月。

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，币种为人民币。

3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商进行价格调整。

3.3支付方式：甲方按照乙方提交的进度报表和完成的工程量，分阶段支付合同价款。具体支付方式和时间由双方在专用条款中约定。

第四条合同履行

4.1承包方责任：按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。

4.2发包方责任：提供施工场地、原材料和必要的施工条件，按时支付合同价款。

4.3施工前的准备工作：由双方共同负责，包括但不限于施工场地的勘察、设计文件的审查和施工方案的制定。

第五条施工安全

5.1安全措施：乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的安全。

5.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。

第六条质量保证

6.1质量标准：乙方应严格按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。

6.2质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，要求乙方整改不符合质量要求的问题。

6.3质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应按约定承担一定的质保期责任，确保工程在质保期内正常运行。

第八条违约责任

8.1承包方违约：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，或工程质量不符合验收标准，乙方应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、工程返工、质量修复等费用。

8.2发包方违约：如甲方未能按照合同约定支付价款或提供施工条件，甲方应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、乙方损失赔偿等。

8.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方在专用条款中约定。

第九条争议解决

9.1

争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

9.3诉讼：如双方约定通过诉讼解决争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、变更和解除

10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

10.2合同变