原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024版旧路加铺建设工程施工合同
本合同目录一览
第一条合同主体及定义
1.1发包方
1.2承包方
1.3工程概述
第二条合同范围与工程内容
2.1工程地点
2.2工程规模
2.3工程内容
第三条合同价格与支付
3.1合同总价
3.2支付方式
3.3支付进度
第四条工程进度与交付
4.1工程进度计划
4.2工程交付条件
4.3工期延误
第五条工程质量与标准
5.1质量标准
5.2质量控制
5.3质量异议
第六条材料与设备
6.1材料供应
6.2设备供应
6.3材料与设备验收
第七条施工安全与环境保护
7.1安全措施
7.2环境保护
7.3安全事故处理
第八条变更与调整
8.1变更范围
8.2变更程序
8.3变更价款
第九条违约责任
9.1承包方违约
9.2发包方违约
9.3违约赔偿
第十条争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
10.3诉讼或仲裁地点
第十一条解除与终止
11.1合同解除条件
11.2合同终止条件
11.3解除或终止后的处理
第十二条一般条款
12.1合同的生效、修改与解除
12.2保密条款
12.3法律适用
12.4合同的履行与监督
第十三条其他条款
13.1技术支持与服务
13.2培训与技术交流
13.3合同的翻译与解释
第十四条附件
14.1工程设计文件
14.2施工图纸
14.3技术规范与要求
14.4其他相关文件
第一部分：合同如下：
第一条合同主体及定义
1.1发包方
1.2承包方
1.3工程概述
本合同涉及的工程为县旧路加铺建设工程，工程内容包括：路面铣刨、基层处理、加铺沥青混凝土等。
第二条合同范围与工程内容
2.1工程地点
工程位于县，具体施工范围由甲方提供的设计图纸和工程量清单确定。
2.2工程规模
工程规模为公里，具体长度以甲方提供的设计图纸为准。
2.3工程内容
工程内容包括：路面铣刨、基层处理、加铺沥青混凝土、交通标线施划、交通安全设施安装等。
第三条合同价格与支付
3.1合同总价
3.2支付方式
支付方式为银行转账，乙方提供等额的发票。
3.3支付进度
支付进度按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
第四条工程进度与交付
4.1工程进度计划
乙方根据工程量和施工条件，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
4.2工程交付条件
工程完成后，经甲方验收合格，办理工程交付手续。
4.3工期延误
由于乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。
第五条工程质量与标准
5.1质量标准
工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
5.2质量控制
乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。
5.3质量异议
甲方对工程质量有异议的，应在验收合格之日起天内提出，并提供书面材料。
第六条材料与设备
6.1材料供应
乙方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量。
6.2设备供应
乙方负责提供施工所需的设备，并保证设备正常运行。
6.3材料与设备验收
甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，验收不合格的，乙方应负责更换或修复。
第八条变更与调整
8.1变更范围
合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可协商进行调整。
8.2变更程序
变更事项需双方协商一致，并以书面形式确认，作为合同的附件。
8.3变更价款
变更价款的计算和支付按照双方协商确定的方式进行。
第九条违约责任
9.1承包方违约
乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。
9.2发包方违约
甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。
9.3违约赔偿
因违约行为导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。
第十条争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
选择仲裁的，仲裁机构为市仲裁委员会；选择诉讼的，诉讼地点为市人民法院。
10.3诉讼或仲裁地点
诉讼或仲裁地点为省市。
第十一条解除与终止
11.1合同解除条件
一方当事人严重违约，导致合同无法履行，另一方当事人可以解除合同。
11.2合同终止条件
合同执行完毕，双方履行了合同约定的义务，合同自然终止。
11.3解除或终止后的处理
合同解除或终止后，乙方应按照甲方
文档评论（0）