- 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
旅行购房合同7篇
篇1
甲方(购房者):________,身份证号码:________
乙方(开发商):________,统一社会信用代码:________
鉴于甲方有意购买乙方开发的房产,双方经过友好协商,达成如下协议:
一、房产基本情况
乙方开发的房产位于________,具体为________(请详细描述房产位置、面积、户型等信息)。
二、购房款及支付方式
1.购房款总额为________元(大写:________元整)。甲方同意以________(请详细描述支付方式,如银行转账、支票等)方式支付。
2.甲方应在签订合同后________日内支付购房款的________%(大写:________元整),剩余款项在房产交付时一次性支付。
三、房产交付及验收
1.乙方应在________年________月________日前将房产交付给甲方。交付时,乙方应提供《房屋所有权证》等相关证明文件。
2.甲方应在收到房产后________日内进行验收,并签署验收报告。如有质量问题,甲方有权要求乙方在合理期限内修复。
四、违约责任
1.若乙方未能在约定时间内交付房产,乙方应自逾期之日起每日向甲方支付违约金________元(大写:________元整)。
2.若甲方未能在约定时间内支付购房款或进行验收,甲方应自逾期之日起每日向乙方支付违约金________元(大写:________元整)。
五、争议解决
1.如双方发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.双方同意,因履行本合同而产生的所有争议,应适用中华人民共和国法律。因诉讼产生的所有费用,包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等,均由败诉方承担。
六、其他条款
1.本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜,可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.双方同意,本合同的所有修改和补充应以书面形式进行,并由双方签字(盖章)确认。
4.本合同中的任何条款如因不可抗力或其他原因导致无法履行,双方应协商解决方案。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.双方同意,本合同的终止或解除,应依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规进行。如因一方违约导致合同解除或终止,违约方应承担相应的法律责任。
6.双方同意,本合同的保密条款对双方具有法律约束力。双方应对本合同的内容及履行过程中获知的对方商业秘密、个人隐私等信息保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
7.双方同意,本合同的管辖法院为中华人民共和国有管辖权的人民法院。如因本合同产生的纠纷或争议需要诉讼解决,双方应接受相关法院的管辖和审理。
8.本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至房产交付并完成验收后终止。合同终止后,双方应友好协商解决相关事宜,包括但不限于已支付购房款的退还、房产的返还等。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(购房者):________(签字/盖章)
日期:________年________月________日
乙方(开发商):________(签字/盖章)
日期:________年________月________日
篇2
甲方(购房者):_________,身份证号:_________
乙方(开发商):_________,统一社会信用代码:_________
鉴于甲方有购房需求,乙方有房产出售,双方经过友好协商,达成以下协议:
一、房屋基本情况
乙方将位于_________市_________区的房产出售给甲方,房屋具体信息如下:
1.房屋地址:_________;
2.房屋面积:_________平方米;
3.房屋户型:_________;
4.房屋价格:_________元/平方米;
5.房屋交付时间:_________。
二、付款方式
甲方选择以下第_________种付款方式:
1.一次性付款:甲方在签订合同时支付全部房款。
2.分期付款:甲方按照约定的时间节点支付房款,具体支付时间和金额如下:
(1)合同签订后支付首付款_________元;
(2)_________年_________月_________日支付中期款_________元;
(3)_________年_________月_________日支付
文档评论(0)