管道质保协议书.docxVIP

PAGE

1-

管道质保协议书

一、协议双方基本信息

(1)本协议双方为：甲方（供应商名称），以下简称“甲方”；乙方（建设单位名称），以下简称“乙方”。甲方系从事管道工程材料及设备生产、销售的企业，乙方系负责管道工程建设的建设单位。双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方提供的管道材料及设备的质量保证事宜，经友好协商，达成如下协议。

(2)甲方承诺，向乙方提供的管道材料及设备必须符合国家相关标准和规定，确保产品质量稳定可靠。甲方提供的管道材料及设备包括但不限于管道本体、阀门、法兰、保温材料等，具体产品清单及规格型号详见附件一。乙方在签订本协议前应仔细审查甲方提供的产品清单，确认无误后予以签订。

(3)双方确认，本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自管道材料及设备交付之日起两年。在此期间，若甲方提供的管道材料及设备出现质量问题，甲方应负责无偿进行维修或更换，确保乙方工程正常运行。同时，甲方应承担因质量问题导致的乙方经济损失，包括但不限于停工损失、维修费用等。

二、管道质保范围及内容

(1)本协议规定的管道质保范围包括但不限于以下内容：管道本体及其附件的质量保证、管道的安装指导和现场服务、管道运行期间的维护保养指导、管道故障的诊断和应急处理、管道更换部件的供应和安装服务。具体来说，甲方提供的管道产品在质保期内，若因设计、制造、原材料缺陷或加工工艺不当等原因导致的质量问题，甲方将负责无偿修复或更换。

(2)管道质保内容还包括对管道系统的整体性能进行测试和验证，确保管道能够承受正常工作条件下的压力、温度和流量变化。例如，管道的爆破压力测试应在质保期内完成，且测试结果不得低于管道设计压力的1.5倍。根据历史案例，若某项目中的管道在质保期内发生爆破，经检验发现是由于材料缺陷导致，甲方需承担全部修复费用，包括但不限于更换管道、修复受损设施和现场清理。

(3)在质保期内，若乙方发现管道存在质量问题时，应及时通知甲方，并提供详细的情况说明和必要的技术资料。甲方应在接到通知后24小时内派出专业人员前往现场进行核查。若确认系甲方责任，甲方将负责对管道进行修复或更换，并承担由此产生的所有费用。例如，在某实际案例中，甲方供应的管道在运行一年后出现泄漏，经检验发现是由于焊接工艺不当所致，甲方最终负责了管道的更换和维修工作，确保了工程的安全运行。

三、质保期限及责任

(1)本协议项下的质保期限自管道材料及设备交付使用之日起计算，为期两年。在此期间，若管道材料及设备出现任何质量问题，甲方应承担相应的维修或更换责任。具体来说，对于管道本体，质保期内任何因设计、制造、原材料缺陷或加工工艺不当引起的问题，甲方都将负责无偿进行修复或更换，保证管道的正常运行。

(2)在质保期内，若管道材料及设备出现故障，甲方应在接到乙方通知后24小时内派出专业技术人员赶赴现场进行初步诊断。对于确定由甲方责任的质量问题，甲方应立即采取必要的措施进行修复或更换，确保不影响乙方工程的正常进度。例如，在某项目中，甲方供应的管道在质保期内出现因焊接缺陷导致的泄漏，甲方在接到通知后48小时内完成了管道的更换工作，避免了工程延误。

(3)质保期满后，若管道材料及设备出现质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或更换，但甲方有权向乙方收取合理的维修费用。在此情况下，甲方应保证在接到乙方通知后的72小时内提供维修方案，并在乙方同意后尽快执行。若因甲方原因导致修复或更换工作延误，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的额外损失。例如，在某实际案例中，由于甲方未能及时提供所需部件，导致管道修复工作延误，甲方最终赔偿了乙方因工期延误而造成的经济损失。

四、违约责任及争议解决

(1)若甲方未能在规定的质保期内履行其维修或更换责任，或未按照协议规定提供必要的配件和服务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付乙方因维修或更换产生的合理费用，以及赔偿乙方因甲方违约造成的直接经济损失。具体赔偿金额由双方协商确定，或根据合同法等相关法律法规予以判决。

(2)在发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。争议解决过程中，双方应继续履行合同规定的义务，除非法院另有判决。任何因争议造成的损失，包括但不限于停工损失、设备闲置损失等，应由责任方承担。

(3)若乙方未按约定时间、数量和质量接收甲方提供的管道材料及设备，或未按约定支付相关费用，乙方应承担相应的违约责任。具体责任包括支付逾期接收费用、赔偿甲方因延误造成的损失，以及承担因违约导致的其他法律后果。若双方在支付和接收方面存在争议，可参照上述争议解决机制进行处理。

五、其他约定

(1)本协议签订后，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更、转让或终止协议。若