沙石路合同7篇.docx

沙石路合同7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方沙石路施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沙石路建设工程

2.工程地点：____________________（详细地址）

3.工程内容：沙石路面的铺设、压实、养护等

4.工程规模：具体长度、宽度、厚度等参数详见附件技术规格书

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.如遇不可抗力因素导致无法按时开工或竣工，双方可协商顺延工期。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。具体价格根据技术规格书及实际工程量结算。

2.支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体支付节点及比例为工程开工前支付____%，工程竣工后支付____%，验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关标准及合同约定进行工程施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照《公路工程施工及验收规范》等相关标准执行。

3.甲方在工程竣工后有权对工程进行验收，验收合格后双方签署验收合格证书。

五、双方权利义务

1.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项，确保施工现场的通水、通电及道路畅通。

2.乙方应按照合同约定进行工程施工，确保工程质量及工期。

3.甲方有权对乙方施工现场进行监管，确保安全生产及环保施工。乙方应配合甲方的监管工作。

4.双方应共同保护施工现场的安全，防止事故发生。如发生安全事故，双方应协商解决。

六、违约责任及赔偿损失

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方承担违约责任。若甲方逾期付款超过____日，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任及赔偿损失。

2.若乙方未按合同约定进行工程施工，导致工程质量不达标或工期延误，乙方应承担违约责任及赔偿损失。若因乙方原因导致工程无法竣工验收合格，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通协商解决方案，各自承担相应损失。若因一方违约导致合同无法履行，违约方应承担违约责任及赔偿损失。

篇2

#甲方（建设单位）：_________

#乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就沙石路建设项目的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：沙石路建设项目

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.设计标准：按照相关行业标准进行设计。

二、工期要求

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照设计图纸和相关行业标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的工程资料，甲方组织验收。

3.如验收不合格，乙方需承担相应的整改费用。

四、付款与结算

1.甲方按工程进度支付工程款，具体支付时间和金额按照合同条款执行。

2.工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余款项。

3.乙方需提供相应的发票和结算资料。

五、违约责任

1.如因甲方原因导致工程停工或延期，甲方需承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因导致工程停工或延期，乙方需承担相应的违约责任。

3.乙方施工工程质量不合格的，乙方需承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，双方应停止履行合同，等待法院判决。

七、合同生效与终止

1.合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，不得擅自变更或终止合同。

3.如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。

八、其他条款

1.乙方需确保施工过程中的安全环保工作，如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件，乙