电站建设专用承包协议2024年版核心内容版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

电站建设专用承包协议2024年版核心内容版B版

本合同目录一览

1.承包范围与工程内容

1.1电站建设项目的具体范围

1.2承包商应完成的工程内容

1.3工程量的确定与计算方法

2.合同价格与支付方式

2.1合同总价及其确定方式

2.2进度付款及验收合格支付

2.3价格调整的条件与方法

2.4支付方式与支付时间

3.工期与进度

3.1工程开工与竣工日期

3.2关键节点与进度要求

3.3工期延误的责任与赔偿

4.质量与标准

4.1工程质量的要求与标准

4.2质量控制与检验程序

4.3工程质量问题的处理

5.安全生产与环保

5.1安全生产的责任与要求

5.2安全事故的处理程序

5.3环保措施与要求

6.承包商的责任与义务

6.1承包商的施工技术与人员要求

6.2承包商的材料与设备要求

6.3承包商的协调与沟通义务

7.发包人的责任与义务

7.1发包人的配合与支持

7.2发包人的变更与调整权

7.3发包人的付款与验收义务

8.违约责任与赔偿

8.1违约行为的认定与处理

8.2违约责任的赔偿计算方法

8.3不可抗力事件的处理

9.争议解决

9.1争议的解决方式

9.2仲裁或诉讼的地点与法律适用

9.3争议解决的时间限制

10.合同的生效与终止

10.1合同的签订与生效条件

10.2合同的提前终止条件

10.3合同终止后的义务与责任

11.保密条款

11.1保密信息的定义与范围

11.2保密责任的履行期限

11.3保密违约的责任与赔偿

12.合同的修改与补充

12.1合同修改的条件与程序

12.2合同补充的内容与效力

13.法律适用与争议解决

13.1合同适用的法律

13.2争议解决的途径与程序

14.其他条款

14.1合同的翻译与解释

14.2合同的副本与存档

14.3合同的签订地点与日期

第一部分：合同如下：

第一条承包范围与工程内容

1.1电站建设项目的具体范围

（1）电站的土建工程，包括但不限于基础施工、主体结构施工、屋面施工等；

（2）电站的安装工程，包括但不限于发电机组安装、变压器安装、电缆敷设等；

（3）电站的辅助工程，包括但不限于供水系统、供电系统、通风系统等；

（4）电站的绿化工程，包括但不限于场地绿化、道路绿化等；

（5）与电站建设项目相关的其他配套工程。

1.2承包商应完成的工程内容

承包商应按照合同约定的工程内容、工程量、质量标准和技术要求，完成电站建设项目的施工工作，并保证电站建设项目在验收合格后能够正常运行。

1.3工程量的确定与计算方法

第二条合同价格与支付方式

2.1合同总价及其确定方式

本合同的合同总价为人民币【】元（大写：【】元整），该价格包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员费、管理费、税费等。合同总价根据工程量清单、工程设计文件、工程变更等确定。

2.2进度付款及验收合格支付

（1）进度付款：按照工程进度，承包商应向发包人提交进度付款申请。工程师对进度付款申请进行审核，确认无误后，发包人按照合同约定的付款比例进行支付。

（2）验收合格支付：工程验收合格后，发包人应在验收报告签署后的【】天内向承包商支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。

2.3价格调整的条件与方法

（1）工程量发生变化，按照实际情况进行调整；

（2）材料价格波动超过【】%，按照实际发生的价格进行调整；

（3）其他经双方协商一致可以调整的情况。

2.4支付方式与支付时间

支付方式为银行转账，支付时间按照合同约定的进度付款和验收合格支付的时限进行。

第三条工期与进度

3.1工程开工与竣工日期

工程开工日期为【】年【】月【】日，竣工日期为【】年【】月【】日。

3.2关键节点与进度要求

关键节点及进度要求详见附件二，承包商应按照约定的时间节点完成相应的工程内容。

3.3工期延误的责任与赔偿

（1）如因承包商原因导致工期延误，承包商应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价【】%；

（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应向承包商支付工期延误期间的窝工费，窝工费计算方式为：每日窝工费金额为合同总价【】%。

第四条质量与标准

4.1工程质量的要求与标准

本合同所述电站建设项目应符合国家及行业相关质量标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。

4.2质量控制与检验程序

（1）承包商应建立健全质量管理体系，确保工程