管道工程承包合同模板6篇.docx

管道工程承包合同模板6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________管道工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日。

3.工期顺延：如发包方原因造成承包方工期延误，承包方应在顺延的工期内继续施工，直至完成全部工作。

三、质量与检验

1.工程质量应符合国家及行业规定的标准，达到发包方的要求。

2.承包方应在每个施工段施工完毕后，向发包方提交验收申请，发包方应在收到申请后及时进行验收。

3.如工程质量不符合规定，承包方应无偿进行返工或修复，并承担由此造成的全部损失。

四、付款与结算

1.工程款支付：签订合同后，发包方应支付承包方工程总价的百分之三十作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。

2.工程结算：工程竣工验收合格后，承包方应向发包方提交结算申请，发包方应在收到申请后及时进行结算。结算时，应根据合同条款及实际情况进行调整。

五、保修与维护

1.保修期：工程竣工验收合格后，承包方应提供一年的保修期。在保修期内，如工程出现质量问题，承包方应无偿进行修复。

2.保修范围：本工程的保修范围包括管道结构、连接件、阀门等部件。对于因承包方原因造成的损坏，承包方应承担全部责任。对于因发包方原因造成的损坏，承包方应协助发包方进行修复，但费用由发包方承担。

3.保修期结束后，承包方应提交保修总结报告，并确认工程无遗留问题后方可终止保修义务。

六、违约责任

1.如因承包方的过错导致工程无法按时完成或质量不符合要求，承包方应承担违约责任，并赔偿因此给发包方造成的全部损失。同时，发包方有权解除合同并要求承包方承担相应的法律责任。

2.如因发包方的过错导致工程无法按时完成或质量不符合要求，发包方应承担违约责任，并赔偿因此给承包方造成的全部损失。同时，发包方应及时采取措施进行补救。

3.双方应严格遵守合同条款及规定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

2.判决生效后，一方不履行义务的，另一方可向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应承担相应的法律责任及执行费用。

3.对于涉及商业秘密、技术秘密以及双方约定不得泄露的其他信息，双方应严格保密，不得向任何第三方泄露。如一方违反保密义务导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议加以约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中如需修改合同条款或补充新的条款时（除保修期条款外），须经双方协商一致并形成书面协议后生效；如一方未经对方同意擅自修改或补充合同条款的无效。如因违约造成损失的应承担赔偿责任；情节严重的应承担相应的法律责任。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：管道工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：管道安装、维修及保养

4.工程造价：XX元

二、承包方式

1.甲方采用包工包料的方式，将管道工程承包给乙方。

2.乙方应按照甲方的要求，完成管道工程的安装、维修及保养工作。

三、合同工期

1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同工期内完成全部工作，并交付甲方验收。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

2.工程完工后，乙