建设工程委托监理合同示范文本5篇.docxVIP

建设工程委托监理合同示范文本5篇

篇1

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

根据有关法律法规，甲方委托乙方对建设工程实施监理。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程内容：

二、监理范围

1.监理范围：乙方负责对甲方建设工程的全程监理，包括施工准备、施工实施、竣工验收等各个阶段。具体监理内容包括但不限于以下几个方面：

（1）施工准备阶段：协助甲方完成施工前的各项准备工作，如场地平整、施工设计交底等。

（2）施工实施阶段：对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全面控制，确保施工按照设计要求和标准进行。

（3）竣工验收阶段：协助甲方完成工程的竣工验收工作，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.监理范围外的工作：甲方如需乙方提供超出监理范围的服务，应另行支付乙方相关费用。

三、监理期限

1.监理期限：本工程的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.延期处理：如因甲方原因造成工程延期，乙方将根据实际情况调整监理期限，并有权要求甲方补偿因延期造成的额外损失。

四、费用及支付方式

1.监理费用：甲方应向乙方支付工程监理费用，具体金额根据工程的实际情况和双方协商确定。

2.支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。通常的支付方式为银行转账或支票支付。具体支付时间和方式由双方协商确定。

五、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供全面的工程监理服务。

（2）甲方应按时向乙方支付监理费用，并承担因甲方原因造成的额外损失。

（3）甲方应尊重乙方的专业意见和指导，确保施工符合设计要求和标准。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。

（2）乙方应提供全面的工程监理服务，确保施工符合设计要求和标准。

（3）乙方应对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全面控制，并及时向甲方反馈工程进展情况和存在的问题。

六、违约责任及赔偿

1.违约责任：如因一方违约造成对方损失，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.赔偿处理：在发生违约事件后，双方应首先尝试友好协商解决。如协商无果，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.保密条款：双方应对合同内容及项目实施过程中涉及的技术、经济等信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

2.争议解决：如在合同履行过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。如协商无果，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。同时，双方也可选择通过仲裁解决争议。具体仲裁机构由双方协商确定。仲裁裁决具有最终的法律约束力。

篇2

甲方（业主）：_________________________

乙方（监理单位）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方遵循公平、公正、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜达成如下协议：

一、监理工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程规模：_________________________

4.工程总投资额：_________________________

二、监理范围及内容

1.乙方负责甲方建设工程的全程监理工作，包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。

2.监理内容包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、安全生产管理、合同管理、信息管理及现场协调等。

三、监理期限

本监理合同的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。在合同期限内，乙方需按照本合同约定完成监理任务。

四、监理费用及支付方式

1.监理费用按照工程进度和实际工作量结算，具体费用计算方式及标准详见附件一。

2.甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。乙方在完成各阶段监理任务并提交相应报告后，甲方应及时审核并支付相应费用。

五、甲乙双方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定履行监理职责，确保工程顺利进行。甲方应提供乙方履行监理职责所需的相关资料，并承担因甲方原因导致工程延误的损失。

2.乙方