施工合同_施工合同范本8篇.docx

施工合同_施工合同范本8篇

篇1

施工合同

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同文件组成及解释顺序

1.施工合同文本；

2.施工图纸、技术资料；

3.双方协商一致的书面协议。

第三条合同生效时间

1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.双方协商一致的书面协议签订后，本合同自动变更。

第四条甲方工作

1.甲方负责办理有关建设手续，提供建设所需的相关资料。

2.甲方负责协调施工期间周边关系。

3.甲方负责提供施工用水、用电。

4.甲方负责在工程建设期间对工程的监督、检查及提出整改意见。

5.甲方负责按时支付工程款。

6.甲方负责工程质量的验收及资料的收集、整理、归档。

7.甲方负责委托有资质的单位进行工程造价预算、结算的审核。

8.甲方负责在施工期间对工程的形象进度、质量进行监督。

9.甲方负责在接到乙方提交的验收申请后，组织有关单位进行验收。

10.甲方负责将工程资料及时归档，协助乙方办理相关证件。

11.甲方应积极配合乙方办理施工许可证等相关证件，否则由此造成的一切损失由甲方承担。

12.甲方应按时支付工程款，若因工程款不到位造成工程停工或拖延工期，由此造成的损失由甲方承担。

13.甲方应按时交付设计图纸和材料，若因设计图纸和材料交付不及时而影响工期，由此造成的损失由甲方承担。

14.甲方应积极配合乙方解决施工过程中的技术问题，若因技术问题而导致工程质量不合格，由此造成的损失由甲方承担。

15.甲方应及时向乙方支付劳务报酬，若因劳务报酬支付不及时而影响施工进度，由此造成的损失由甲方承担。

16.甲方应积极配合乙方做好安全文明施工工作，若因安全文明施工措施不到位而造成安全事故或文明施工不符合要求，由此造成的损失由甲方承担。

17.甲方应积极配合乙方进行工程验收工作，若因验收不及时而影响工程交付使用，由此造成的损失由甲方承担。

18.甲方应按时向乙方支付合同约定的款项，若因款项支付不及时而影响施工进度或导致合同无法按时履行，由此造成的损失由甲方承担。

19.在施工过程中，如遇文物古迹、古树名木等保护项目，甲方应及时通知乙方，并承担相应的保护费用。如因保护不当造成损坏或损失，由甲方承担相应的法律责任。

20.甲方应及时解决施工期间的各种纠纷和矛盾，确保施工顺利进行。如因纠纷和矛盾影响施工进程或造成经济损失，由甲方承担相应的责任和损失。

21.其他约定：在施工过程中，如遇特殊天气、突发事件等不可抗力因素导致施工延误或损失，双方应友好协商解决方案，并由甲方承担相应的责任和损失。但如因乙方原因导致施工延误或损失，应由乙方承担相应的责任和损失。此外，如因建设单位原因导致施工延误或损失（如建设单位未按时支付工程款、未按时交付设计图纸和材料、未及时解决纠纷和矛盾等），应由建设单位承担相应的责任和损失。如有其他未尽事宜，双方可另行协商确定责任和损失的分担方式。但无论如何，双方应友好协商解决施工过程中的问题和纠纷，确保工程顺利进行并按时交付使用。

22.其他约定：[其他约定]

23.在施工过程中若有其他变更或补充协议，双方应友好协商并签订书面协议进行确认。若协商不成或一方违约导致合同无法继续履行时（如乙方中途停工或质量不合格等），双方可依法解除合同并追究对方的违约责任和损失赔偿责任。但合同解除前已经完成的工程量应得到合理的结算和支付。具体结算和支付方式可由双方协商确定或委托有资质的第三方进行审计和评估。若协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议问题。在诉讼过程中应注意保留相关证据材料以便证明自己的主张和损失情况。

篇2

施工合同

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工