集体违约金诉状_1.docxVIP

PAGE1

PAGE1

集体违约金诉状

集体违约金诉状篇1

原告：_________________，性别：_________________汉族，诞生日期，身份证号：_________________联系电话：_________________住址：_________________邮编：_________________

被告：________________限公司

法定代表人：______________职务：_________________总经理

注册地址：________________邮编：__________________联系电话：_____________

诉讼恳求：_________________

事实与理由：_________________

此致

_____________区人民法院

原告：_________________

__________年__________月__________日

集体违约金诉状篇2

致：_________________监理有限公司

兹有我施工单位施工的_____________工程，在年月日，大批的当地村民进入施工现场阻挡我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。

经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和平安教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下：_________________

1、施工人员的误工费;

2、项目部管理人员的管理费;

3、机械设备的闲置费;

4、材料损失的补偿费。

我施工单位根据合同商定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

施工单位：_________________

日期：_________________

集体违约金诉状篇3

男方：____，____年____月____日诞生，___族，现居住________，身份证号码：________。

女方：____，____年____月____日诞生，___族，现居住________，身份证号码：________。

双方因感情不和无法连续婚姻生活，经协商订立如下协议，以资遵守。

一、双方协议离婚。

二、子女监护、抚养：

双方所生之子____(____年____月____日生，身份证号码：________)由女方监护，随女方生活。男方同意支付女方抚养子女所需费用每月人民币____元整，至儿子独立生活为止。男方签订本协议书时支付儿子生活费____元，以后男方应于每年____月____日前支付____元，于每年____月____日前支付____元。男方直接支付给女方或直接汇入女方设于中国邮政储蓄账户之内。每次支付需要由女方出具收据或以汇款单为依据。一期拖延或未付者，视为全部到期，男方应一次付清全部子女抚养费。

另，男方支付儿子全部学费，每学期支付给女方办理。

三、夫妻财产、债权债务处理：

(一)夫妻关系存续期间，位于________全部财产归男方全部，全部债权债务归男方享有或担当。

(二)双方确认夫妻无其他财产及债权债务，如有隐瞒，责任自负。

(三)男方同意补偿女方____万人民币，于签订本协议书时支付____万元，于____年____月____日前支付____万元，于____年____月____日前支付____万元，于____年____月____日前支付____万元，于____年____月____日前支付____万元，于____年____月____日前支付____万元，于____年____月____日前支付____万元，每次以现金付清，若一期逾期不付者，除应加计惩处性利息百分之二十以外，还应视为全部到期，男方应一次付清全部补偿费用。

四、违约责任：本协议签订后，如有一方违约，应支付另一方违约金____万元人民币。

五、双方如有争议，可协商解决，协商不成，双方同意由宿松县人民法院诉讼处理。

六、本协议书于男女双方签字并协同至民政机关办理登记后，正式生效，本协议书一式三份，双方各执一份，婚姻登记