钢网架安装施工合同范文6篇.docx

钢网架安装施工合同范文6篇

篇1

#甲方（发包方）：__________

地址：__________

电话：__________

#乙方（承包方）：__________

地址：__________

电话：__________

#工程名称：__________

#工程地点：__________

#工程内容：钢网架安装施工

#工程质量：优质

#工程期限：__________

#工程造价：__________

#付款方式：__________

#合同条款：

一、工程概况与要求

1.工程名称：钢网架安装施工工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：钢网架安装施工。

4.工程质量：优质。

5.工程期限：__________。

6.工程造价：__________。

7.付款方式：__________。

8.其他要求：__________。

二、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责办理有关建设手续，协调各方面的关系；

（2）负责提供施工所需的水、电等条件；

（3）负责监督施工质量和进度；

（4）负责按照合同约定支付工程款。

2.乙方责任与义务：

（1）负责制定施工方案，确保施工质量和进度；

（2）负责购买和租赁施工所需的设备和材料；

（3）负责施工过程中的安全管理工作；

（4）负责按照合同约定完成施工任务。

三、施工工期与进度

1.施工工期：本工程计划工期为__________天，自合同签订之日起计算。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.施工进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。

3.延期开工和停工：如因甲方原因或其他不可抗力因素导致延期开工或停工，乙方应积极配合，协商解决相关问题。在停工期间，乙方应妥善保护甲方提供的设备和材料，避免损坏或丢失。

4.应急措施：乙方应制定应急预案，确保在突发事件发生时能够及时应对，减少损失。甲方有权对乙方的应急措施提出要求和建议。

5.竣工验收：施工完成后，乙方应组织专业人员进行竣工验收，确保工程质量符合约定标准。甲方有权参与竣工验收过程，并提出整改意见和要求。验收合格后，双方应签订竣工验收报告。验收不合格的，乙方应按要求进行整改并重新组织验收。在验收过程中发现的问题和整改意见，乙方应及时记录并反馈甲方。双方应共同协商解决验收过程中出现的问题和争议。在协商过程中应遵循公平、公正、合理原则进行解决。协商不成的可以向相关仲裁机构或法院提起诉讼解决争议问题。通过仲裁或诉讼方式解决争议问题时应当遵循法律法规和公平公正原则进行裁决或判决并执行相应裁决或判决结果以维护双方合法权益不受损害！

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方公司法人]

联系电话：[甲方公司电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方公司法人]

联系电话：[乙方公司电话]

#工程概况：

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：钢网架安装施工

#承包方式及范围：

1.承包方式：[承包方式（如包工包料、清包工等）]

2.承包范围：[具体承包范围，如钢结构制作、钢结构安装等]

#工程期限：

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

#工程价款及支付方式：

1.工程价款：[工程总价款]

2.支付方式：[支付方式（如银行转账、支票等）]

3.支付时间：[具体支付时间，如预付款、中期款、尾款等]

#工程质量及验收标准：

1.工程质量标准：[具体工程质量标准，如国家相关规范、行业标准等]

2.验收标准和方法：[具体验收标准和方法，如国家相关规范、行业标准等]

3.验收时间：[具体验收时间，如工程竣工后、隐蔽工程验收等]

#安全施工及违约责任：

1.安全施工要求：[具体安全施工要求，如遵守国家安全生产法规、执行甲方安全规章制度等]

2.违约责任：[具体违约责任条款，如因乙方原因造成工程延期或质量不合格的处罚