建设工程劳务服务合同模板5篇.docx

建设工程劳务服务合同模板5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

鉴于甲方需要完成一项建设工程，并决定采用劳务服务的方式委托乙方提供劳务支持。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、劳务服务内容

乙方将提供以下劳务服务：

1.工程施工人员组织；

2.工程施工进度管理；

3.工程施工质量监控；

4.工程施工安全监督；

5.工程施工材料管理；

6.工程施工资料整理。

三、劳务服务期限

劳务服务期限自[服务开始日期]起至[服务结束日期]止。

四、劳务报酬及支付方式

1.劳务报酬：甲方将向乙方支付劳务报酬，具体金额根据工程进度和乙方表现确定。

2.支付方式：甲方将在每月的第一个工作日向乙方支付劳务报酬，支付方式为银行转账。

五、质量保证

乙方保证提供的劳务服务符合以下要求：

1.施工质量符合相关标准和要求；

2.施工进度符合甲方的要求；

3.施工安全符合相关法规和规定；

4.施工材料管理规范；

5.施工资料整理完整。

六、违约责任

1.甲方违约责任：甲方如未按时支付劳务报酬或未提供必要支持和协助，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：乙方如未提供符合要求的劳务服务或未按时完成分配的任务，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.争议解决方式：双方应通过友好协商解决劳务服务过程中产生的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.争议解决机构：仲裁机构为[仲裁机构名称]，诉讼法院为[诉讼法院名称]。

八、其他条款

1.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止条款：本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意；劳务服务完成；一方违约，另一方有权解除合同。

3.其他约定：[其他约定事项]

甲方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供建设工程劳务服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、劳务服务内容

乙方提供的劳务服务包括但不限于以下内容：

1.施工准备：包括设计、采购、运输等准备工作。

2.施工实施：按照施工图纸和甲方要求进行施工。

3.质量控制：确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

4.安全生产：确保施工过程中遵守安全生产法律法规，保障施工人员安全。

5.竣工验收：完成施工后，按照相关法规和甲方要求进行竣工验收。

三、双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供劳务服务，并确保施工质量和安全生产。

（2）甲方有权对乙方的施工进行监督，并提出合理建议和要求。

（3）甲方应按时支付劳务费用，确保乙方合法权益。

（4）甲方应提供必要的技术支持和资料，协助乙方完成施工任务。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付劳务费用，确保自身合法权益。

（2）乙方有权对甲方的施工要求提出异议，并要求甲方进行解释和修改。

（3）乙方应严格按照合同约定提供劳务服务，确保施工质量和安全生产。

（4）乙方应遵守相关法律法规和甲方规定，确保施工顺利进行。

四、工期要求

乙方应在签订合同后尽快安排施工人员进场施工，确保工期按时完成。如有特殊情况需要延期，乙方应及时向甲方提出书面申请，并说明延期原因和计划延期时间。甲方同意后，方可延期施工。

五、质量标准与验收方式

1.乙方施工必须满足施工图纸和甲方要求，确保施工质量符合相