私宅施工合同7篇.docx

私宅施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就私宅施工有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.工程结构：_________

二、施工内容及要求

1.乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工，具体包括：基础工程、主体工程、装饰工程等。

2.乙方在施工过程中，应严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合要求。

3.甲方有权对施工现场进行监督和检查，发现不符合要求的地方，应及时提出并要求乙方进行整改。

三、工期及进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保施工进度不受影响。

3.乙方应每月向甲方提交施工进度报告，确保施工进度得到有效控制。

四、质量与验收

1.乙方在施工过程中，应确保工程质量符合要求，无重大质量事故。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。

3.验收时，甲方应严格按照施工图纸和技术规范进行验收，确保工程质量符合要求。

五、保修与服务

1.乙方在工程竣工后，应提供一定年限的保修服务，确保工程质量得到长期保障。

2.在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应无偿进行修复。

3.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务，确保甲方能够继续使用质量良好的工程。

六、合同价款与支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，合同价款为人民币_________元整。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的30%作为预付款。剩余款项应在工程进度达到50%和竣工验收合格后分两次支付。具体支付时间和金额如下：_________。

3.乙方在收到款项后，应向甲方出具合法有效的发票。

七、违约责任及赔偿

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务并达到质量要求，应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。但应及时协商解决方案以减轻损失。

八、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.为了保障合同的顺利执行和争议的及时解决，双方同意在合同签订时选择以下第_________种争议解决方式：向_________法院申请出具调解书；向_________仲裁委员会申请仲裁；其他方式：_________。如双方未选择争议解决方式或选择的方式无效时，则按照上述约定执行。

篇2

#甲方（业主）：

姓名：

地址：

联系电话：

#乙方（施工单位）：

名称：

地址：

联系电话：

#工程概况：

1.工程地点：甲方私宅所在地，具体地址详见本合同附录。

2.工程内容：私宅装修施工，包括但不限于拆改、水电改造、墙面涂料、地板铺设等。

3.工程期限：自合同签订之日起，预计工期为XX个月。具体日期根据甲方要求和施工条件确定。

4.工程预算：施工总预算为XX元，包括材料费、人工费、管理费等相关费用。具体费用根据甲方要求和施工难度进行调整。

#甲方责任：

1.甲方需提供施工所需的水电供应，并确保施工期间的水电供应稳定。

2.甲方需确保施工期间的安全环境，提供必要的防护措施。

3.甲方需及时与乙方沟通施工要求，确保施工符合甲方的期望。

4.甲方需按时支付施工款项，确保施工进度。

#乙方责任：

1.乙方需按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合标准。

2.乙方需按时向甲方汇报施工进度，确保甲方了解施工情况。

3.乙方需确保施工期间的安全操作，避免事故发生。

4.乙方需提供必要的施工材料和设备，确保施工进度和质量。

#违约责任：

1.如甲方未按时支付施工款项或未提供必要的水电供应，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求赔偿因此造成的损失。

2.如乙方