落水管维修施工入场安全协议书8篇.docx

落水管维修施工入场安全协议书8篇

篇1

甲方（发包人）：XXXX有限公司

乙方（承包人）：XXXX建设工程公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就落水管维修施工入场安全事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：落水管维修工程

2.工程地点：XXXX小区

3.承包范围：落水管维修、更换及附件安装

4.施工期限：自合同签订之日起XX天内完成

二、安全施工

1.乙方应制定安全技术措施，严格按照国家有关安全施工规定和标准组织施工，确保施工过程中的安全。

2.乙方应对施工人员进行安全教育，提高施工人员的安全意识，确保施工过程中不发生安全事故。

3.甲方应对乙方提交的安全技术措施进行审查，确保安全技术措施的可行性和有效性。

4.甲方有权对乙方的施工过程进行安全检查，发现安全隐患时，应及时提出并要求乙方进行整改。

三、现场管理规定

1.乙方应严格遵守甲方制定的现场管理规定，确保施工场地的整洁、有序。

2.乙方应对施工人员进行现场安全教育，提高施工人员对现场管理规定的认识。

3.甲方应对乙方的现场施工情况进行检查，发现违反现场管理规定的行为时，应及时提出并要求乙方进行整改。

四、安全生产目标

1.乙方应制定安全生产目标，明确施工过程中各项安全指标，确保施工过程的安全。

2.甲方应对乙方提交的安全生产目标进行审查，确保安全生产目标的合理性和可行性。

3.甲方和乙方应共同制定安全生产计划，明确施工过程中各项安全措施和应急预案。

4.乙方应定期对安全生产情况进行总结和分析，针对存在的问题及时提出改进措施。

五、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因乙方违约造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。

3.因甲方违约造成乙方损失的，甲方应赔偿乙方的实际损失。

六、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。

2.对于因本协议产生的任何争议，双方应积极配合法院进行审理。如一方不履行生效判决的，另一方有权向法院申请强制执行。

七、其他约定事项

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.在本协议履行过程中，如需修改或补充的，应经双方协商一致后签订书面协议。修改或补充的协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中，如遇不可抗力因素导致本协议无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼要求解除本协议。在协商或诉讼期间，双方应继续履行本协议的其他部分。

篇2

甲方：XXX物业管理有限公司

乙方：XXX建筑维修有限公司

为了明确甲乙双方在落水管维修施工过程中的安全责任，确保施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下安全协议：

一、施工安全目标

1.杜绝重大安全事故发生。

2.减少一般安全事故，轻伤事故控制在3‰以下。

3.确保施工期间现场安全文明施工，达到甲方及政府相关部门的要求。

二、甲方责任

1.甲方应提供施工所需的必要支持和协助，确保施工顺利进行。

2.甲方应监督乙方的施工安全，确保乙方遵守相关安全规定和操作程序。

3.甲方有权对乙方的施工安全提出合理建议和要求，乙方应及时整改。

三、乙方责任

1.乙方应建立健全施工安全管理制度，明确各级人员的安全职责。

2.乙方应加强施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。

3.乙方应严格遵守施工安全操作规程，确保施工设备、材料和工艺符合安全要求。

4.乙方应制定应急预案，确保在发生安全事故时能够及时、有效地处理。

5.乙方应积极配合甲方的施工安全监督，及时整改甲方提出的安全建议和要求。

四、施工安全措施

1.乙方应在施工前对施工现场进行全面检查，确保施工区域无安全隐患。

2.乙方应在施工过程中设置明显的安全警示标志，提醒过往人员注意安全。

3.乙方应合理安排施工时间，避免在恶劣天气条件下进行高空作业。

4.乙方应定期对施工设备进行维护和保养，确保设备处于良好状态。

5.乙方应建立健全施工记录和档案