建设工程施工合同的进度条款5篇.docxVIP

建设工程施工合同的进度条款5篇

篇1

一、工程概况与施工内容

1.工程名称：XXX建设项目

2.工程地点：XXX地点

3.工程内容：XXX施工内容

4.工程规模：XXX规模

二、施工进度的约定

1.施工单位应依据合同条款、设计文件及技术要求，编制详细的施工进度计划，并提交建设单位审核。

2.施工进度计划应包括各施工阶段的起止时间、施工工序、人员及机械设备配置等内容。

3.施工单位应严格按照审核后的施工进度计划施工，确保施工进度。

三、施工进度的控制

1.施工单位应设立专门的施工进度控制机构，负责施工进度的协调与控制。

2.施工单位应依据施工进度计划，制定施工进度控制措施，确保施工进度得到有效控制。

3.如遇施工进度延误，施工单位应及时分析原因，并采取有效措施进行补救。

四、施工进度的调整

1.如遇不可抗力因素导致施工进度延误，施工单位应及时向建设单位提交调整后的施工进度计划。

2.调整后的施工进度计划应确保工程质量和安全，同时满足建设单位对工期的要求。

3.建设单位在收到调整后的施工进度计划后，应及时审核并批准。

五、施工进度的检查与验收

1.施工单位应定期对施工进度进行检查，确保施工进度符合计划要求。

2.检查内容包括施工人员的工作状态、机械设备的使用情况、施工场地的整洁卫生等。

3.对于发现的问题，施工单位应及时进行整改。

4.工程竣工验收时，施工单位应向建设单位提交详细的施工进度记录，包括各阶段的起止时间、施工人员及机械设备配置情况、施工进度调整情况等。

5.建设单位应依据合同条款及技术要求，对施工进度记录进行审查。如审查发现问题，施工单位应及时进行整改。如审查无误，建设单位应签署验收意见并盖章确认。

六、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如施工单位未能按照合同约定完成施工任务并达到竣工验收标准，则视为违约行为。建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。

2.违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金等。具体承担方式及赔偿金额的计算方法需根据合同条款及实际情况进行确定。

3.在确定赔偿金额时，应考虑因违约行为给建设单位造成的实际损失及合理预期利益损失等因素。同时，还需考虑施工单位在违约行为中的过错程度及是否有能力承担相应的赔偿责任等因素。

4.如双方对赔偿金额的计算方法无法达成一致意见，可通过协商、调解或诉讼等方式解决争议。在协商过程中，双方应充分沟通并达成共识；在调解过程中，调解机构应协助双方寻求合适的解决方案；在诉讼过程中，法院应根据相关法律法规及案件事实进行判决。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保建设工程的施工进度和质量，甲乙双方经过友好协商，达成以下进度条款：

一、工程进度计划

1.乙方应在合同签订后尽快提交详细的施工进度计划，该计划应包括各个施工阶段的起止时间、主要工程节点、劳动力配置和机械设备使用计划等。

2.甲方应在收到施工进度计划后尽快予以确认或提出修改意见。乙方应根据甲方的反馈进行调整，确保施工进度计划的合理性和可行性。

3.在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保每个阶段的工作按时完成。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的调整建议。

二、工期延误处理

1.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。工期延误的认定应以施工进度计划为依据，结合实际情况进行具体分析。

2.乙方应在工期延误发生后尽快向甲方提交书面报告，说明延误原因和拟采取的补救措施。甲方应在收到报告后尽快予以回复，提出处理意见和要求。

3.乙方应积极采取措施，尽快解决工期延误问题，确保施工进度恢复。甲方应给予乙方合理的支持和协助，共同解决延误问题。

三、施工阶段的划分与验收

1.乙方应根据工程进度计划，将施工分为若干个阶段，并为每个阶段设定明确的验收标准。验收标准应包括但不限于施工质量、材料使用、安全生产等方面。

2.在每个施工阶段的最后，乙方应组织内部验收，确保该阶段的工作符合验收标准。甲方有权参与乙方的内部验收，并提出意见和建议。

3.乙方应在内部验收通过后，向甲方提交正式的验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收小组进行验收。验收小组应由甲方和乙方共同组成，确保验收工作的公正性和有效性。

四、施工进度的监控与调整

1.甲方应建立施工进度的监控机制，