房屋修缮工程施工合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

房屋修缮工程施工合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（业主）名称及联系方式

1.2乙方（施工方）名称及联系方式

第二条工程概况

2.1工程地点

2.2工程规模

2.3工程内容

第三条工程期限

3.1开工日期

3.2竣工日期

第四条工程质量标准

4.1施工质量要求

4.2材料质量要求

4.3验收标准

第五条工程造价

5.1总价款

5.2付款方式

5.3工程进度款支付比例

第六条施工方案及施工图纸

6.1施工方案提交

6.2施工图纸提供

第七条材料供应

7.1材料种类及品牌

7.2材料供应周期

7.3材料质量保证

第八条施工安全

8.1施工安全措施

8.2安全事故处理

第九条工期延误

9.1工期延误原因

9.2工期延误责任及赔偿

第十条违约责任

10.1甲方违约责任

10.2乙方违约责任

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

第十二条合同的变更和解除

12.1合同变更条件

12.2合同解除条件

第十三条其他约定

13.1施工期间现场管理

13.2施工噪音及垃圾处理

13.3乙方人员管理

第十四条合同的生效、终止和解除

14.1合同生效条件

14.2合同终止条件

14.3合同解除条件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（业主）名称：×××，联系方式：×××××××××

1.2乙方（施工方）名称：×××建筑工程有限公司，联系方式：×××××××××

第二条工程概况

2.1工程地点：××市××区××街道××号

2.2工程规模：房屋修缮，包括但不限于墙面翻新、屋顶修复、水电线路改造等

2.3工程内容：详见附件一《工程内容详细清单》

第三条工程期限

3.1开工日期：××××年××月××日

3.2竣工日期：××××年××月××日

第四条工程质量标准

4.1施工质量要求：符合国家相关建筑工程质量标准和行业标准

4.2材料质量要求：乙方提供的材料应符合国家相关质量标准，且乙方应对提供的材料质量承担责任

4.3验收标准：详见附件二《工程验收标准》

第五条工程造价

5.1总价款：人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），具体金额详见附件三《工程造价明细表》

5.2付款方式：按工程进度分阶段支付

5.3工程进度款支付比例：详见附件四《工程进度款支付比例》

第六条施工方案及施工图纸

6.1施工方案提交：乙方应在合同签订后七个工作日内提交完整的施工方案，包括但不限于施工步骤、施工周期、施工人员安排等

6.2施工图纸提供：乙方应在合同签订后七个工作日内提供详细的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以确保甲方了解工程内容和要求

第七条材料供应

7.1材料种类及品牌：详见附件五《材料供应清单》

7.2材料供应周期：乙方应按照工程进度和甲方需求，确保材料及时供应到施工现场

7.3材料质量保证：乙方应对提供的材料质量承担责任，并承诺在工程验收过程中，如发现因材料质量问题导致的工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任

第八条施工安全

8.1施工安全措施：乙方应按照国家相关安全规定和标准，制定并执行施工安全措施，确保施工现场的安全

8.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方，按国家相关法律法规和政策处理

第九条工期延误

9.1工期延误原因：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任

9.2工期延误责任及赔偿：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，具体金额详见附件六《工期延误违约金计算方式》

第十条违约责任

10.1甲方违约责任：如甲方违反合同约定，甲方应承担相应的责任，并支付违约金，具体金额详见附件七《甲方违约金计算方式》

10.2乙方违约责任：如乙方违反合同约定，乙方应承担相应的责任，并支付违约金，具体金额详见附件八《乙方违约金计算方式》

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

11.2争议解决机构：合同签订地人民法院

第十二条合同的变更和解除

12.1合同变更条件：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效

12.2合同解除条件：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章生效

第十三条其他约定

13.1施工期间现场管理：甲方应提供施工所需的