垃圾场建设工程施工合同(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

垃圾场建设工程施工合同(2024版)

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3相关术语解释

第二条工程范围与内容

2.1工程概述

2.2施工内容

2.3工程量清单

第三条合同价格与支付

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3进度付款

3.4最终付款

第四条工程进度与交付

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3工程交付

第五条工程质量与标准

5.1质量要求

5.2检验标准

5.3质量保证

第六条施工安全与环保

6.1安全要求

6.2环保规定

6.3安全事故处理

第七条变更与调整

7.1合同变更

7.2价格调整

7.3工程量调整

第八条违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议方式

9.2调解与仲裁

9.3法律适用

第十条合同的生效、变更与解除

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同解除条件

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3泄密责任

第十二条协助与配合

12.1双方协助

12.2施工配合

12.3资料共享

第十三条合同的转让与分包

13.1合同转让

13.2分包规定

13.3分包商的义务

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3补充协议

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3相关术语解释

垃圾场建设工程：指新建、改建、扩建垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、垃圾资源化处理厂等垃圾处理设施的工程。

第二条工程范围与内容

2.1工程概述

本项目包括但不限于垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、垃圾资源化处理厂等垃圾处理设施的土建工程、安装工程、装修工程及相关辅助设施的建设。

2.2施工内容

（1）土建工程：包括场区道路、排水设施、围墙等；

（2）安装工程：包括给排水、供电、通风空调、消防等；

（3）装修工程：包括办公区、生产区、生活区的装修；

（4）其他附属设施：包括绿化、照明、安全防护等。

2.3工程量清单

具体工程量清单详见附件一。

第三条合同价格与支付

3.1合同总价

本合同总价约为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额详见附件二。

3.2支付方式

（1）进度付款：按照工程进度，甲方按月支付已完成工程量的80%；

（2）最终付款：工程验收合格后，甲方支付剩余的20%。

3.3进度付款

进度付款的具体支付标准和方法，详见附件三。

3.4最终付款

最终付款的具体支付标准和方法，详见附件四。

第四条工程进度与交付

4.1施工期限

本工程的施工期限为【】个月，自乙方进场之日起计算。

4.2工程进度计划

乙方向甲方提交工程进度计划，并按照计划进行施工。具体进度计划详见附件五。

4.3工程交付

乙方应在合同约定的施工期限内，完成所有施工内容，并按照甲方的要求进行工程交付。

第五条工程质量与标准

5.1质量要求

乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量符合设计文件和合同要求。

5.2检验标准

工程验收按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）执行。

5.3质量保证

乙方应对施工过程中出现的问题及时进行整改，确保工程质量。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修和赔偿责任。

第六条施工安全与环保

6.1安全要求

乙方应按照国家和行业的相关安全规定进行施工，确保施工安全。

6.2环保规定

乙方应遵守国家和地方的环保法规，做好施工现场的环保工作。

6.3安全事故处理

如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法规进行处理。

第八条违约责任

8.1违约行为

乙方如违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，均视为违约。

8.2违约责任

乙方应承担因违约所产生的延误工程、质量问题、安全事故等一切后果，并向甲方支付违约金。违约金计算方式详见附件六。

8.3违约赔偿

乙方应按照甲方实际损失的大小，向甲方进行赔偿。如损失难以计算，乙方应根据甲方要求，支付相应赔偿金。

第九条争议解决

9.1争议方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2调解与仲裁

双方可以约定提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

9.3法律适用

本合同的签订、效力、解释