水电预留预埋安装包工合同8篇.docx

水电预留预埋安装包工合同8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水电预留预埋安装事项，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利与义务。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.承包方式：包工

二、合同工期

1.乙方接到甲方通知后组织人员进场，工期按甲方要求进行施工。

2.合同工期如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：

（1）因甲方原因造成乙方无法按时进场；

（2）因甲方原因造成停工、窝工；

（3）因设计变更或业主变更计划；

（4）因不可抗力影响。

三、质量与验收

1.乙方施工质量应符合相关标准、规范的要求，确保水电预留预埋安装牢固、安全、可靠。

2.乙方施工完成后，应提交相关验收资料，甲方在接到验收资料后，应在合理时间内组织验收。验收过程中如发现质量问题或安全隐患，乙方应及时整改。

3.验收合格后，双方应签订验收报告，明确验收结果和责任归属。

四、付款与结算

1.乙方施工完成后，应提交结算资料，甲方在接到结算资料后，应在合理时间内进行审核。审核通过后，甲方应按合同约定支付款项。

2.付款方式为银行转账，具体账户信息如下：

开户银行：_________

账户名称：_________

账号：_________

3.乙方在收款时，应提供正式的税务发票或收据，否则甲方有权拒绝付款。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付款项或未按时提供施工条件，应支付相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同总金额的千分之五计算。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应支付相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同总金额的千分之五计算。同时，乙方应负责整改不合格部分，并承担整改费用。

3.甲乙双方如因违约造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.甲乙双方应友好协商解决本合同履行过程中出现的争议。协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同约定的义务。

2.本合同在以下情况下可以终止：

（1）甲乙双方协商一致的；

（2）因不可抗力导致无法继续履行的；

（3）因甲方原因导致工程停工或无法继续履行的；

（4）乙方施工质量严重不符合要求或发生安全事故的。

3.合同终止后，乙方应尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完成且合格的施工部分的款项。对于未完成或不合格的施工部分，双方应协商解决方案。

八、其他约定

1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和人员安全，如因乙方原因造成甲方财产损失或人员伤害，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

4.附件：施工图纸及变更单等双方确认的文件。

甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日

篇2

发包方（甲方）：___________

承包方（乙方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水电预留预埋安装事项，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：___________

2.工程地点：___________

4.承包方式：包工

二、合同工期

1.乙方进场日期：______年______月______日

2.乙方退场日期：______年______月______日

3.合同工期：______天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：______元（大写：______元）

2.支付方式：银行转账

3.乙方开户银行及账号：__________

四、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责办理相关施工手续，协调周边关系；