非建筑劳务分包合同范本6篇.docx

非建筑劳务分包合同范本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方_________工程劳务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

工程内容：_________

二、承包方式

1.本工程采取包工不包料的方式，由乙方负责提供施工所需的全部劳务，甲方提供施工所需的全部材料。

2.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自变更施工内容。如有变更，需经甲方同意后方可进行。

三、工期要求

1.乙方应在签订合同后尽快安排人员进场施工，确保施工进度。

2.乙方需按照甲方的要求按时完成施工任务，确保工程质量。

四、质量要求

1.乙方应确保施工质量符合相关标准，对于不合格的施工成果，乙方应自行返工并承担相应费用。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对于不符合要求的施工行为，甲方有权要求乙方进行整改。

五、安全要求

1.乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

2.对于施工过程中出现的安全事故，乙方应承担相应责任。

六、付款方式

1.甲方将按照施工进度和工程质量向乙方支付劳务费用。具体支付时间和金额将由双方协商确定。

2.乙方在收款时应提供合法有效的税务发票或收据。

七、违约责任

1.乙方在施工过程中如违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

2.甲方如未按时支付劳务费用或未提供必要材料，需承担相应的违约责任。

八、争议解决方式

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规，尊重法院判决结果。对于拒不执行判决结果的乙方，甲方有权向法院申请强制执行。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清劳务费用后终止。

2.在合同生效期间，双方应认真履行合同义务，确保工程顺利进行。合同终止后，双方应做好相关结算工作，确保劳务费用得到妥善处理。

十、其他约定事项

1.乙方在签订合同时需向甲方提供必要的资质证明文件，确保具备相应的施工能力。甲方在签订合同前应认真审查乙方的资质证明文件，确保其真实性。

2.乙方在施工过程中应遵守甲方的施工规范和技术要求，确保施工质量符合标准。甲方有权对施工过程进行监督指导，对于不符合要求的施工行为要及时提出整改意见。

3.乙方在收款时应提供合法有效的税务发票或收据，并确保劳务费用的合法性和合规性。甲方在支付劳务费用时要认真审核相关凭证，确保其真实性和合法性。对于虚假凭证或违规行为要及时向相关部门举报。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给乙方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条承包方式

乙方按甲方提供的施工图纸、技术要求、工期要求、工程量清单及单价等完成施工任务。具体承包方式如下：

1.甲方提供施工图纸、技术要求、工期要求、工程量清单及单价等，乙方按照甲方要求进行施工。

2.乙方负责施工人员的组织、管理及施工所需的设备、工具、材料等的准备和供应。

3.甲方负责施工所需的设备、工具、材料等的供应，并承担相关费用。

4.乙方应确保施工质量符合甲方要求，并承担相应的施工风险和责任。

第三条合同价款及支付方式

1.合同价款：根据甲方提供的施工图纸、技术要求、工期要求、工程量清单及单价等，确定合同价款为人民币_________元（大写：_________元整）。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币_________元（大写：_________元整）。预付款在结算时扣除。

（2）进度款：乙方按照甲方要求的施工进度完成施工任务后，甲方支付乙方进度款人民币_________元（大写：_________元整）。进度款在结算时扣除。

（3）结算款：工程竣工验收