土建门楼施工合同范例.docxVIP

土建门楼施工合同范例

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方土建门楼施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：土建门楼施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：土建门楼主体结构、内外装饰、配套设施等

1.5工程工期：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工图纸、技术资料及施工现场；

（3）监督乙方按照合同约定进行施工；

（4）对乙方施工过程中出现的问题进行协调处理；

（5）按照合同约定验收工程；

（6）承担因甲方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定完成土建门楼施工；

（2）按照甲方要求提供施工图纸、技术资料及施工方案；

（3）遵守国家法律法规及施工现场管理制度；

（4）确保施工质量、安全、文明施工；

（5）按照合同约定进行竣工验收；

（6）承担因乙方原因造成的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.2甲方应在乙方完成合同约定工程量并经甲方验收合格后，按照约定支付工程款。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家相关标准和规范执行。

4.2工程验收程序：由甲方组织验收，乙方应积极配合。

4.3工程验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改，直至合格。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）因甲方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.施工方案

3.施工现场管理制度

4.工程验收标准

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为土建门楼施工项目的业主，乙方（以下简称“乙方”）为土建门楼施工项目的承包方，丙方（以下简称“丙方”）为土建门楼施工项目的监理方。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方土建门楼施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：土建门楼施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：土建门楼主体结构、内外装饰、配套设施等

1.5工程工期：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）拥有对土建门楼施工项目的最终决策权；

（2）按照合同约定支付工程款；

（3）提供施工图纸、技术资料及施工现场；

（4）监督乙方和丙方的工作，确保施工质量、安全、文明施工；

（5）对乙方和丙方施工过程中出现的问题进行协调处理；

（6）按照合同约定验收工程；

（7）在工程完成后，享有土建门楼的使用权及维护权；

（8）承担因甲方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定完成土建门楼施工；

（2）按照甲方要求提供施工图纸、技术资料及施工方案；

（3）遵守国家法律法规及施工现场管理制度；

（4）确保施工质量、安全、文明施工；

（5）按照合同约定进行竣工验收；

（6）承担因乙方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.3丙方权利与义务：

（1）对土建门楼施工项目进行全程监理，确保施工质量、安全、文明施工；

（2）对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见；

（3）监督乙方按照合同约定进行施工；

（4）对施工过程中发生的争议进行调解；

（5）在工程完成后，对工程质量进行验收；

（6）承担因丙方原因造成的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.2甲方应在乙方完成合同约定工程量并经甲方验收合格后，按照约定支付工程款。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家相关标准和规范执行。

4.2工程验收程序：由甲方组织验收，乙方和丙方应积极配合。

4.3工程验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改，直至合格。

五、违约责任