总包建筑安装工程承包合同书5篇.docx

总包建筑安装工程承包合同书5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX。

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX。

2.工程地点：XXX。

3.工程内容：XXX。

4.工程造价：暂定为人民币XXX元（大写：XXX元整）。具体金额以实际工程量结算为准。

二、工期要求

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.工期顺延：由于下列原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）不可抗力因素。

三、工程质量与验收

1.工程质量：乙方必须按照施工图纸、技术规范和施工顺序施工，确保工程质量达到国家或行业规定的标准。

2.验收标准和方法：工程竣工后，由甲方组织验收。验收标准和方法按照合同条款和施工图要求进行。如有不符合要求的，乙方必须立即进行整改。

3.验收程序：验收前，乙方必须提交完整的施工记录、材料清单和验收申请。甲方在收到申请后，组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。

四、付款方式

1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币XXX元（大写：XXX元整）。预付款从合同总金额中扣除。

2.进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方进度款人民币XXX元（大写：XXX元整）。进度款从合同总金额中扣除。

3.结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算。结算款根据合同条款和施工图要求进行计算。结算款从合同总金额中扣除。

4.支付方式：甲方通过银行转账方式支付乙方款项。乙方需提供相应的发票和收据。

五、违约责任及赔偿

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付款项或未履行其他义务，造成乙方损失的，甲方应承担违约责任并赔偿乙方损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或未履行其他义务，造成甲方损失的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

3.不可抗力因素：如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方并提供相关证明材料以便协商处理事宜。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

2.法律适用及管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议由双方友好协商解决；协商不成的由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖审理。

3.合同生效及其他：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜由双方协商补充并签订补充协议加以规定；补充协议与本合同具有同等法律效力。如一方需修改或解除本合同应取得另一方的同意并签订修改或解除协议加以规定；修改或解除协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

发包方（甲方）：（签字/盖章）XXX

承包方（乙方）：（签字/盖章）XXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方（简称甲方）：[公司名称]

承包方（简称乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：[承包范围]

4.承包方式：[承包方式]

二、合同工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.预计开工日期：[预计开工日期]

3.预计竣工日期：[预计竣工日期]

4.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

三、质量与检验

1.乙方应按照本合同约定的质量标准完成工程。

2.甲方应向乙方提供必要的技术资料和施工条件，确保工程顺利进行。

3.乙方应按规定进行质量验收，确保工程质量符合约定。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为：[合同总价]

2.支付方式：[支付方式]

3.乙方应在签订合同后，向甲方提交一份详细的工程预算书和施工进度计划表。

4.甲方应按合同约定及时支付工程进度款，确保