GRC构件施工合作伙伴分包合同版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

GRC构件施工合作伙伴分包合同版B版

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3GRC构件的定义

第二条：合同范围及工作内容

2.1乙方的分包范围

2.2乙方的工作内容

2.3乙方的工作要求

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同总价的确定

3.2支付方式的确定

3.3付款时间及条件

第四条：工期及进度

4.1工期的确定

4.2进度的要求

4.3乙方延误工期的处理

第五条：质量及验收

5.1质量标准和要求

5.2验收程序和方法

5.3乙方质量问题的处理

第六条：保密条款

6.1保密信息的定义

6.2保密义务的要求

6.3泄露保密信息的处理

第七条：违约责任

7.1乙方的违约行为

7.2甲方违约行为的处理

7.3违约责任的具体规定

第八条：争议解决

8.1争议解决的方式

8.2仲裁地点及机构

8.3仲裁结果的执行

第九条：合同的变更和解除

9.1合同变更的条件

9.2合同解除的条件

9.3变更和解除的程序

第十条：合同的终止

10.1合同终止的条件

10.2合同终止的程序

10.3合同终止后的处理

第十一条：一般条款

11.1合同的解释

11.2合同的适用法律

11.3合同的生效时间

第十二条：附件

12.1附件的名称和数量

12.2附件的生效条件

第十三条：其他约定

13.1双方的其他约定

第十四条：签字盖章

14.1甲方的签字盖章

14.2乙方的签字盖章

14.3签字盖章的日期

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。

1.2乙方名称及地址

乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。

1.3GRC构件的定义

GRC构件是指：（简要描述GRC构件的定义，如玻璃纤维增强水泥复合构件等）。

第二条：合同范围及工作内容

2.1乙方的分包范围

乙方分包范围包括：（详细列举乙方分包的范围，如GRC构件的生产、运输、安装等）。

2.2乙方的工作内容

乙方工作内容包括：（详细描述乙方需要完成的工作内容，如GRC构件的制作、质量控制、进度管理等）。

2.3乙方的工作要求

乙方应按照甲方的要求，按时完成工作，并保证工作质量符合约定的标准。乙方应遵守甲方的管理规定，服从甲方的指挥和监督。

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同总价的确定

合同总价根据（填写根据的文件或条款）确定，总额为（填写合同总价）。

3.2支付方式的确定

支付方式为：（填写支付方式，如银行转账、支票支付等）。

3.3付款时间及条件

付款时间及条件为：（详细描述付款的时间和条件，如工程进度达到一定比例时支付相应款项等）。

第四条：工期及进度

4.1工期的确定

工程工期为：（填写工程工期，如自（填写日期）至（填写日期））。

4.2进度的要求

乙方应按照约定的工期要求，保证工程进度的顺利进行。如乙方延误工期，应按照约定的方式承担违约责任。

4.3乙方延误工期的处理

如乙方延误工期，甲方有权按照约定的比例扣除乙方相应的款项，并且乙方应承担因延误工期而产生的其他损失。

第五条：质量及验收

5.1质量标准和要求

乙方应按照甲方的要求，保证GRC构件的质量标准，符合国家相关法规和行业标准。

5.2验收程序和方法

验收程序和方法为：（详细描述验收的程序和方法，如甲方对乙方的工作进行验收，乙方应配合甲方进行验收等）。

5.3乙方质量问题的处理

如乙方提供的GRC构件存在质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担因质量问题产生的相关费用。

第六条：保密条款

6.1保密信息的定义

保密信息是指：（详细描述保密信息的范围，如技术秘密、商业秘密等）。

6.2保密义务的要求

乙方应对甲方的保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

6.3泄露保密信息的处理

如乙方泄露了保密信息，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

第八条：争议解决

8.1争议解决的方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点及机构

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为（填写仲裁地点），仲裁机构为（填写仲裁机构）。

8.3仲裁结果的执行

仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。仲裁裁决作出后，双方均应履行裁决，如有必要，甲方可以向人民法院申请强制执行。

第