螺杆桩施工合同5篇.docx

螺杆桩施工合同5篇

篇1

#甲方（发包方）：__________

#乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的螺杆桩施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.开工日期：__________

5.竣工日期：__________

6.合同价款：__________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式，负责螺杆桩的施工及相关材料的采购。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成螺杆桩的施工任务。

三、合同条款

1.工程款支付

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款。

（2）螺杆桩施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的______%。

（3）剩余______%的款项，作为工程质保金，在保修期结束后支付。

2.保修条款

（1）保修期自工程验收合格之日起计算，为期______年。

（2）在保修期内，乙方需负责螺杆桩的维护和保养工作。如因乙方施工质量问题导致的螺杆桩故障或损坏，乙方需负责修复并承担相关费用。

3.违约责任

（1）如乙方未按照合同约定完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的______%。

（2）如甲方未按照合同约定支付工程款，需向乙方支付违约金，违约金金额为应付未付金额的______%。

4.其他条款

（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

（3）如有未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

四、验收标准和方法

1.验收标准：按照《建筑施工质量验收规范》GB50300-2024及相关技术标准进行验收。

2.验收方法：采用现场检查和资料审核的方式进行验收。验收过程中如发现质量问题或安全隐患，乙方需立即整改并重新提交验收申请。

五、安全施工条款

1.乙方在施工中需严格遵守安全操作规程和相关安全制度，确保施工安全。

2.乙方需为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担相关费用。在施工过程中如发生安全事故，乙方需及时报告甲方及相关部门，并承担相应法律责任。

六、合同终止条款

1.合同终止条件：在下列情况下，甲方有权终止合同：

（1）乙方未能按照合同约定完成施工任务；

（2）乙方在施工过程中存在重大安全隐患或违规行为；

（3）乙方财务状况恶化，无法继续履行合同。

2.合同终止后处理：如合同终止，乙方需将已完成的工作成果交付给甲方，并配合甲方进行善后处理工作。甲方需按照合同约定支付乙方已完成工作的合理费用。对于未完成的工作部分，双方可协商确定后续处理方式。

七、争议解决条款

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序规定。判决结果出来后，双方应自觉履行判决结果。一方不履行判决结果的，另一方可以向人民法院申请强制执行。但应注意以下事项：执行过程中可能产生的执行费用由被申请人承担；如果被申请人确实没有可供执行的财产或者财产不足以清偿债务的，申请人可以向人民法院申请限制其高消费或者将其纳入失信被执行人名单等信用惩戒措施；如果被申请人有能力而拒不履行判决结果的情形严重到使申请人的合法权益受到严重影响的程度时（如被申请人隐藏、转移财产等行为），则申请人有权要求被申请人支付迟延履行期间的债务利息或者迟延履行金等额外补偿；如果被申请人构成拒不执行判决、裁定罪等刑事犯罪的，则申请人有权要求公安机关立案侦查并追究其刑事责任；在争议解决期间双方应继续履行合同中其他条款的约定；争议解决后双方应继续合作共同完成施工任务并遵守合同条款的约定；其他未尽事宜双方可另行协商补充并签订补充协议作为本合同的组成部分具有同等法律效力。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

签订日期：[合同签订日期]

一、工程概况

本工程为[工程名称]，位于[工程地点]。本次施工包括螺杆桩的制作、安装、调试等全流程工作。

二、承包方