委托建设合同正式版范本6篇.docx

委托建设合同正式版范本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方不能按期供图或所需材料不能按时到货而影响开工的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为：_________元。大写：_________。其中劳务报酬为：_________元。大写：_________。材料费用为：_________元。大写：_________。其他费用为：_________元。大写：_________。

2.支付方式：_________。大写：_________。支付时间：_________。大写：_________。

第四条工程质量与验收

1.工程质量必须达到国家或专业的质量评定标准。甲方要求部分或全部工程达到优良标准时，应支付乙方相应的优良工程奖金。对于达不到标准的部分，甲方有权要求乙方返工，直至满足标准为止。对于返工部分，甲方可以减少支付相应的劳务报酬。

2.乙方必须建立健全质量保证体系，按ISO9000质量保证模式进行质量管理。甲方可以随时对工程质量进行检查、监督，乙方应积极配合，并提供必要的技术资料和质量保证措施。甲方对工程质量提出的合理要求，乙方必须满足。甲方对工程质量如有特殊要求的，双方应协商确定满足要求的具体措施和费用。甲方认为工程质量不合格的，可以要求乙方停工整改，直至满足要求为止。因此造成的停工损失由乙方承担。

3.验收：双方同意验收方式如下：_________。大写：_________。同时应得到相关质量监督部门的认可。在验收过程中，如发现工程质量不符合设计要求或存在严重质量问题，验收方应提出整改意见或处理建议，由此造成的损失由乙方承担。验收方提出的整改意见或处理建议如涉及设计修改、工程量增加等情形时，双方应协商确定修改方案及增加的费用等事宜。验收合格后，双方应办理验收手续并签署验收报告。

第五条工程变更与索赔

1.工程变更：若甲方对工程的实际需要提出变更，乙方应在保证工程质量的前提下按变更图施工。若变更使工作量增加，双方应协商确定增加的费用等事宜。若因变更使工程的实际施工无法按原计划进行时，双方应协商确定调整施工计划并修改合同条款等事宜。对于工程的变更，乙方不得拒绝或拖延实施，否则由此造成的损失由乙方承担。若因变更使工程的实际施工无法按原合同进行时，双方应协商确定调整合同条款等事宜。若协商不成时，双方均可提出解除本合同文件，并追究对方的违约责任。违约责任按国家有关法律法规执行。若协商不成时，双方均可提出解除本合同文件，并追究对方的违约责任。违约责任按国家有关法律法规执行。若协商不成时，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。诉讼费用由败诉方承担。若协商不成时，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。诉讼费用由败诉方承担。

2.索赔：在合同履行过程中，如发生下列情况，致使乙方不能按原合同或变更图施工或造成其他损失时，乙方有权向甲方提出索赔：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方不能按期供图或所需材料不能按时到货而影响开工的；

（4）因建设单位或设计单位的要求发生变化而需要修改设计的；

（5）其他非乙方原因造成的停工、窝工、返工等损失。对于乙方的索赔请求，甲方应及时给予答复和处理。如双方协商不成时，可按本合同的争议解决条款处理。

第六条违约责任与奖惩措施

1.违约责任：若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约责任的承担方式及金额等事宜应根据违约的具体情况及其所造成的损失由双方协商确定。若协商不成时，可按本合同的争议解决条款处理。对于违约方所承担的违约责任应满足法律法规的规定。若违约方给对方造成重大损失时，受