机关事业单位维修合同8篇.docxVIP

机关事业单位维修合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就机关事业单位维修事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工及质量验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度提供以下资料：

（1）施工记录；

（2）施工日志；

（3）隐蔽工程验收记录；

（4）试运行记录；

（5）工程材料清单。

3.甲方代表应对提供的资料进行审核，并在资料上签字确认。对于不合格的资料，甲方代表有权要求乙方重新提供。

4.甲方代表有权对工程质量进行监督，对于不符合质量要求的工程，甲方代表有权要求乙方进行整改或返工。

5.工程竣工验收，应以施工图纸、技术规范和操作规程为依据，对工程质量进行全面检查，包括外观检查、性能测试等。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款按照甲方确认的预算进行结算。

2.支付方式：_________（如银行转账、支票等）。

3.支付时间：_________（如按工程进度支付、竣工验收后支付等）。

4.乙方在收取款项时，应提供合法有效的发票。

四、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付款项或拖延支付款项，应支付相应的滞纳金。

2.乙方若不能按时完成工程或工程质量达不到合同要求，应支付相应的违约金。

3.双方违反合同其他条款，应根据实际情况承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

3.法院判决生效之日起，双方应严格遵守判决结果，并承担相应的法律责任。

六、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经过双方协商达成一致意见后，再按照规定程序进行办理。

3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好场地。甲方应及时支付应付给乙方的款项。对于未完成的工作，双方应协商确定处理方式。

4.在合同终止后，双方仍应履行合同中未涉及终止部分的条款。对于未完成的工作或已支付的费用，双方应根据实际情况进行结算和处理。但不应影响对方的合法权益。

5.如果因不可抗力或其他原因使得合同无法继续履行下去时（如政府政策调整、战争等），双方可以协商解除合同并确定相关事宜的处理方式。但应尽量减少对对方的损失影响。

篇2

甲方（委托单位）：__________（机关事业单位名称）

乙方（施工单位）：__________（维修公司名称）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保机关事业单位的维修工作顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________（具体维修项目名称）

2.工程地点：__________（具体地址）

3.工程内容：__________（维修范围及内容简述）

4.工程造价：__________（工程预算总额）

二、工期

1.工程开工日期：本工程自合同签订之日起开始。

2.工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。

3.如遇特殊情况，工期经甲方同意可适当顺延。

三、工程质量

1.乙方必须按照国家标准、规范进行施工，确保工程质量。

2.工程验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后及时组织验收。

3.保修期：工程保修期按照相关规定执行。保修期内，乙方负责免费维修。

四、工程款项支付

1.支付方式：按照工程进度分期支付。具体支付比例为：工程开工前支付工程总造价的XX%，工程中期支付XX%，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。

2.甲方应按约定时间支付工程款项，乙方应提供合法有效的发票。

五、违约责任

1.若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。

2.若甲方未按约定时间