市政建筑工程施工合同5篇.docx

市政建筑工程施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行市政建筑工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方应按照甲方提供的进度计划进行施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照国家有关市政工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织相关部门进行验收，确保工程质量符合设计要求和国家标准。

四、合同价款及支付方式

1.工程总造价：_________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：_________。

3.乙方在签订合同后应提交相应的发票和收据以证明其收款权利。甲方在收到发票和收据后应及时进行审查，确认无误后进行支付。

五、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付款项，应自逾期之日起向乙方支付逾期付款违约金。违约金按应付未付金额的日万分之五计算。

2.乙方若未按照合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金。违约金按合同总金额的百分之五计算。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、不可抗力因素

1.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应及时沟通，协商解决方案。如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或无法完成全部工程的，乙方应在合同解除后返还甲方已支付的款项并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.不可抗力因素包括但不限于战争、严重自然灾害、政府政策调整等。在不可抗力因素发生后，双方应及时书面通知对方并提供相关证明材料以便协商解决。

七、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。双方同意将争议提交给有管辖权的人民法院进行审理。在争议解决期间，双方应友好协商，共同寻求解决方案。

2.争议解决过程中产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）均由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因争议解决而产生的全部损失。

3.双方同意在签订合同时选择以下第_________种争议解决方式：争议解决方式为仲裁的，双方同意向_________仲裁委员会申请仲裁；争议解决方式为诉讼的，双方同意向_________人民法院提起诉讼。仲裁裁决或法院判决是终局裁决，对双方均有法律约束力。仲裁或诉讼过程中产生的所有费用均由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因仲裁或诉讼而产生的全部损失。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程造价：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.质量等级：_________

二、合同条款

1.工程价款及支付方式

（1）工程价款：本合同工程总造价为人民币_________元整。

（2）支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：

*合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的20%作为预付款，即人民币_________元整。

*工程进度过半时，甲方应支付乙方工程总造价的50%作为中期款，即人民币_________元整。

*工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的30%工程款项，即人民币_________元整。

2.工程质量及验收

（1）乙方应按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

（2）工程竣工验收时，甲方应按照国家相关标准及合同约定进行验收。如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工并承担因此造成