股份合作劳务联合施工合同5篇.docx

股份合作劳务联合施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

为了明确甲乙双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成以下股份合作劳务联合施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、合作方式

1.甲方负责提供工程所需的所有材料和技术支持。乙方负责提供劳务和机械设备，并与甲方共同承担工程的施工任务。

2.甲方享有工程的_____%股份，乙方享有工程的_____%股份。双方按照股份比例分配利润和承担风险。

三、劳务报酬及支付方式

1.乙方提供劳务的报酬为：_________。支付方式为：每完成一个施工段落后，甲方在收到业主支付的款项后，按照乙方完成的工程量结算支付。

2.乙方在提供劳务过程中，应确保施工质量和进度，若因乙方原因导致施工延误或质量问题，甲方有权扣除相应的劳务报酬。

四、材料供应及设备管理

1.甲方负责提供工程所需的所有材料，并确保按时供应。乙方负责提供施工所需的机械设备，并确保设备的正常运行和维护。

2.乙方应妥善保管甲方提供的材料，并确保材料不被盗用或挪用。同时，乙方也应确保施工设备的安全使用，避免设备损坏或事故发生。

五、施工管理及质量控制

1.乙方应严格按照甲方提供的技术要求和施工规范进行施工，确保施工质量符合标准。甲方有权对施工过程进行监督，并提出改进意见。

2.乙方应定期组织施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。甲方有权对乙方的安全管理措施进行检查和指导。

六、利润及风险分配

1.双方按照股份比例分配工程的利润。具体分配方式为：甲方享有_____%的利润份额，乙方享有_____%的利润份额。在利润分配时，应扣除双方共同承担的成本和费用。

2.若工程实施过程中出现风险或损失，双方也应按照股份比例共同承担。甲方应承担_____%的损失份额，乙方应承担_____%的损失份额。

七、违约责任及争议解决

1.双方应严格遵守本合同的约定，若一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括：违约方应赔偿因违约给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保工程的顺利进行。

2.若一方违反合同约定或发生不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，并承担相应的法律责任。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

联系方式：_________

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

联系方式：_________

篇2

甲方（股份方）：_________

乙方（劳务方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就共同承包建设_________工程项目事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

二、合作方式

1.甲方负责提供工程所需的全部资金，并承担工程实施过程中可能出现的风险。乙方负责提供工程所需的劳务和技术支持。

2.甲方享有工程的股份权益，乙方享有相应的劳务报酬。具体分配方式详见合同条款。

三、合同条款

1.工程实施

（1）甲方负责工程的整体策划和组织实施。乙方负责具体施工任务，包括设计、采购、施工等。甲方有权对乙方的施工进行监督和管理。