人工挖孔桩施工合同与人工挖孔桩施工合同范本8篇.docx

人工挖孔桩施工合同与人工挖孔桩施工合同范本8篇

篇1

人工挖孔桩施工合同

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

项目名称：[项目名称]

项目地址：[项目地址]

一、合同背景与目标

鉴于甲方需要建设人工挖孔桩项目，乙方具备相关施工资质和经验，双方经过友好协商，达成以下合同条款。乙方将按照甲方的要求，负责人工挖孔桩的施工工作，确保施工质量符合相关标准，按时完成施工任务。

二、施工范围与内容

1.施工范围：本次施工包括人工挖孔桩的施工，具体桩径、桩长等参数根据甲方提供的施工图纸确定。

2.工作内容：乙方负责人工挖孔桩的挖掘、清运、回填等工作，并提供相应的施工设备和技术支持。

三、施工期限与进度

1.施工期限：本次施工自合同签订之日起开始，具体工期根据甲方提供的施工进度计划确定。

2.施工进度：乙方应按时提交施工进度计划，确保施工进度符合甲方的要求。如遇特殊情况需调整施工进度，应提前与甲方协商。

四、质量与验收

1.施工质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求，严格执行施工质量控制程序。

2.验收标准：施工完成后，甲方将按照施工图纸和验收规范进行验收。验收合格后，双方签订验收报告。

五、合同价款与支付方式

1.合同价款：本次施工合同总价为人民币[合同总价]元，具体支付方式和时间根据甲方与乙方的协商确定。

2.支付方式：乙方完成每个阶段的施工任务后，甲方将按照合同约定支付相应的款项。具体支付方式可为银行转账或支票支付。

六、违约责任与赔偿

1.违约责任：如一方违反本合同的任何条款，违约方需承担相应的违约责任。

2.赔偿：因乙方原因导致施工延误或质量问题，乙方需承担相应的赔偿责任，包括但不限于经济损失和人员伤害。

七、争议解决与管辖法院

1.争议解决：如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地人民法院。

八、其他条款

1.保密条款：双方应对本合同内容及执行过程中的相关信息保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。如遇特殊情况需提前终止合同，双方应协商达成一致意见并签订书面协议。

甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________

篇2

人工挖孔桩施工合同

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：人工挖孔桩施工

4.承包方式：包工包料

第二条工程期限

1.本工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划完工日期为：_________年_________月_________日。

2.如有特殊情况，需调整开工日期时，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应予以积极配合。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程造价为：_________元。其中，人工费为：_________元，材料费为：_________元。

2.支付方式：银行转账。甲方在合同签订后支付乙方工程款的XX%，即_________元；乙方完成工程量的XX%时，甲方再支付乙方工程款的XX%，即_________元；乙方完成全部工程量并验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，即_________元。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计文件和技术标准施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.甲方在收到乙方工程竣工结算资料后，应及时进行验收。如甲方在接到验收申请后十个工作日内未予验收，则视为验收通过。

第五条甲方责任

1.负责办理施工场地的征用、租用及施工所需的证件、批文等手续，并承担相关费用。

2.负责提供施工场地的地形图、地质资料以及地下管线资料等，并承担相关费用。

3.负责组织设计单位、施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底工作。

4.负责协调处理施工过程中的重大技术问题及施工纠纷。