2025年安装工程合同7篇.docx

2025年安装工程合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的原因被迫停工；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

（3）因甲方不能按期提供技术资料、设计图纸等原因影响开工。

第三条工程质量和验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范为依据。

4.工程竣工后，乙方应向甲方代表提交完整的竣工资料和竣工验收申请报告。甲方代表收到竣工验收申请报告后，应尽快给予批准并进行竣工验收。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币_________元（大写：_________元）。其中，设计费用为人民币_________元（大写：_________元），施工费用为人民币_________元（大写：_________元）。具体费用根据实际工程量进行调整。

2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总造价的30%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总造价的70%。

第五条双方职责及义务

1.甲方职责及义务：

（1）负责办理工程相关手续，协调各方关系；

（2）按照合同约定支付工程款项；

（3）参与工程质量和进度的监督检查；

（4）负责工程竣工验收工作。

2.乙方职责及义务：

（1）按照合同约定完成工程施工任务；

（2）确保工程质量符合相关标准；

（3）按时向甲方提交工程进度报告；

（4）负责施工过程中的安全环保工作。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付工程款项或擅自变更施工计划，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工任务或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

2.如遇不可抗力或国家政策调整等特殊情况，导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。

第八条争议解决方式

本合同的争议解决方式如下：首先通过双方协商和解；协商不成的向甲方所在地法院提起诉讼。在诉讼过程中产生的证据、材料等费用由双方协商承担。对于诉讼过程中涉及的第三方权益问题由双方共同处理。判决结果出来后按判决内容执行。若判决结果为双方互有权利义务的履行则按照判决内容进行履行；若判决结果为对方无权利义务的履行则按照判决结果执行并追究对方的违约责任和赔偿损失责任（包括直接损失和间接损失）。

篇2

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.本工程为[工程类型]工程，位于[工程地点]。

2.工程立项批准文件号为[立项批准文件号]，资金来源为[资金来源]。

3.工程内容包含但不限于[具体工程内容]。

二、合同工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、质量标准

1.工程质量标准应满足[具体