水利工程施工合同范本与水利工程施工合同范本标准6篇.docx

水利工程施工合同范本与水利工程施工合同范本标准6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

二、合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

三、工程质量和技术要求

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.乙方在施工中必须严格工序管理，确保工程质量。

4.乙方在工程竣工前，应做好成品保护，确保工程不受损坏。

四、合同价款及支付方式

1.本合同价款为：_________元（大写：_________元）。其中，设计费：_________元；材料费：_________元；施工费：_________元。具体费用根据实际工程量进行调整。

2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款；竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的70%。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延误一天，需向乙方支付违约金，违约金按合同总金额的1%计算。

2.乙方若不能按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，每延误一天，需向甲方支付违约金，违约金按合同总金额的1%计算。

3.如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故，由此产生的所有损失由乙方承担。

4.如因甲方原因造成工程停工或延期支付工程款，由此产生的所有损失由甲方承担。

六、争议解决方式

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他部分。

七、其他未尽事宜

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX

乙方（承包人）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方水利工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX水利工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程规模：XXXX

二、工期及进度

1.工程施工工期为XX个月，自合同签订之日起计。

2.乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划施工，确保工期按时完成。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规及甲方要求。

2.工程施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督与检查。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关人员进行验收。

4.如工程质量不符合要求，乙方应负责返工并承担相应费用。

四、合同价款及支付方式

1.工程总造价为人民币XX元整（大写：XX元整）。

2.甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

3.乙方完成工程施工并验收合格后，甲方向乙方支付剩余的工程款项。

4.乙方在收到款项后，应向甲方出具合法有效的发票。

五、违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或合同无法