2024版小学施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版小学施工合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工场地

1.4施工项目

第二条：合同金额及支付方式

2.1合同金额

2.2支付方式

2.3支付时间

第三条：施工工期

3.1工期规定

3.2工期延误

3.3工期提前

第四条：施工质量标准

4.1施工质量要求

4.2质量检验

4.3质量异议及处理

第五条：施工材料及设备

5.1材料及设备供应

5.2材料及设备质量

5.3材料及设备验收

第六条：施工安全及环保

6.1施工安全规定

6.2安全事故处理

6.3环保要求及处理

第七条：合同变更及解除

7.1合同变更

7.2合同解除

第八条：违约责任

8.1发包人违约

8.2承包人违约

8.3违约赔偿

第九条：争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼及仲裁

第十条：合同的生效、终止和解除

10.1合同生效

10.2合同终止

10.3合同解除

第十一条：保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3保密泄露责任

第十二条：不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

12.3不可抗力处理

第十三条：合同的附则

13.1合同的补充

13.2合同的解释

13.3合同的修改

第十四条：其他约定

14.1双方的其他约定

14.2附件

14.3签字盖章

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1发包人：指合同中约定的甲方，即小学的法定代表人或授权代理人。

1.2承包人：指合同中约定的乙方，即具备相应资质的施工单位。

1.3施工场地：指合同中约定的施工的具体地点和范围。

1.4施工项目：指合同中约定的施工的具体内容和工程量。

第二条：合同金额及支付方式

2.1合同金额：本合同约定的施工项目总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。

2.2支付方式：发包人应按照合同约定的付款节点，向承包人支付相应的合同金额。支付方式可以为银行转账、现金支付等方式。

2.3支付时间：发包人应在本合同约定的付款节点前，将相应款项支付给承包人。

第三条：施工工期

3.1工期规定：本合同约定的施工项目总工期为【】日历天。

3.2工期延误：如承包人原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。

3.3工期提前：如承包人提前完成施工项目，经发包人确认后，提前完成部分不再额外支付费用。

第四条：施工质量标准

4.1施工质量要求：承包人应按照合同约定的施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。

4.2质量检验：发包人或其委托的第三方机构应对施工过程中的各个环节进行质量检验，承包人应予以配合。

4.3质量异议及处理：如发包人对施工质量有异议，应在验收时提出，并提供详细的异议理由。承包人应在接到异议通知后的【】日内进行整改，直至符合合同约定。

第五条：施工材料及设备

5.1

材料及设备供应：承包人应按照合同约定的材料及设备规格、数量、质量等要求，向发包人供应施工所需的材料及设备。

5.2材料及设备质量：承包人应对供应的材料及设备的质量负责，确保其符合国家相关法律法规及行业标准。

5.3材料及设备验收：发包人或其委托的第三方机构应对承包人供应的材料及设备进行验收，承包人应予以配合。

第六条：施工安全及环保

6.1施工安全规定：承包人应严格按照国家有关施工安全的规定和合同约定的安全措施进行施工，确保施工过程中的人员安全。

6.2安全事故处理：如施工过程中发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，并及时通知发包人。

6.3环保要求及处理：承包人应按照国家有关环保的规定和合同约定的环保措施进行施工，确保施工过程中的环境保护。

第八条：违约责任

8.1发包人违约：如发包人未按照合同约定履行其义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。

8.2承包人违约：如承包人未按照合同约定履行其义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

8.3违约赔偿：违约金为本合同金额的【】%。

第九条：争议解决

9.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：本合同争议的解决机构为合同签订地人民法院。

9.3诉讼及仲裁：任何一方在争议解决过程中，均不得影响施工项目的