房屋修缮合同范本范本DOC5篇.docxVIP

房屋修缮合同范本范本.DOC5篇

篇1

房屋修缮合同

甲方（业主）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，家庭住址：_________。

乙方（修缮方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，施工地址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证房屋修缮工程顺利进行，特签订本合同。

一、房屋修缮工程概况

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程范围：对甲方需要修缮的房屋进行修缮施工。

4.工程内容：对房屋进行修缮，具体内容包括但不限于：_________。

二、合同工期

1.合同工期：本工程自_________年_________月_________日开始施工，工期为_________天。

2.乙方应在合同规定期限内完成施工任务，因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方需书面告知甲方，并说明延误原因。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）_________元整（￥_________元）。该价款已包含修缮材料费、人工费、税金等全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后向乙方支付合同价款的50%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付剩余50%的款项。

四、施工要求及质量保证

1.乙方需按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。在施工过程中，乙方需做好安全防护措施，确保施工人员及第三方安全。

2.乙方需保证所使用的修缮材料符合相关质量标准和环保要求，严禁使用假冒伪劣材料。在施工过程中，如发现材料质量问题或施工错误，乙方需及时告知甲方并更换或修复。

3.乙方需确保施工工期按时完成，如因乙方原因导致工期延误或施工质量问题，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。

五、竣工验收及保修服务

1.竣工验收：工程完工后，乙方需通知甲方进行竣工验收。甲方在收到通知后7个工作日内进行验收，验收标准为工程质量符合相关标准且满足甲方要求。验收合格后，双方签订竣工验收报告。

2.保修服务：本工程保修期为一年。在保修期内，如因乙方原因导致工程质量问题或维修不当，乙方需承担相应的维修责任。甲方可随时联系乙方进行维修服务。

六、违约责任及争议解决

1.违约责任：如因乙方原因导致工期延误或施工质量问题，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。甲方有权要求乙方返还已支付的费用并赔偿相应损失。

2.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决并履行相应的义务。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同中未尽事宜双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中如需变更或解除本合同，双方应协商一致并签订书面协议。如有其他特殊原因需要变更或解除合同的，双方也应协商处理并达成一致意见。

4.在施工过程中如需增加修缮项目或修改施工方案等情形时，双方应及时沟通并签订书面补充协议确认变更内容及其价款和支付方式等事项。增加修缮项目或修改施工方案所产生的费用由甲方承担（或双方共同承担）。具体承担比例和方式由双方协商确定并在补充协议中明确约定。

5.双方应严格遵守合同约定及相关法律法规规定履行合同义务和责任；如有违反合同约定或相关法律法规规定的行为导致合同无法继续履行的情形出现时；违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任；给对方造成损失的还应赔偿相应损失（包括但不限于直接损失和间接损失）。

6.本合同中的条款解释权归甲乙双方共同所有；如有争议或分歧时应友好协商解决；协商不成的可依法提起诉讼解决争议或分歧问题；在诉讼过程中双方应尊重法院判决并履行相应的义务和责任；判决结果生效之日起10个工作日内双方应办理相关财产返还手续并结算相关费用等事宜；逾期未办理或未结算清楚的费用由违约方承担清偿责任并赔偿相应损失（包括但不限于直接损失和间接损失）。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（业主）：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

乙方（施工单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，联系电话：XXXX，通讯地址：XXXX。

鉴于甲方需要对位于XXXX的自有房屋进行修缮