2024版建筑装饰工程工期延误赔偿合同范本.docxVIP

2024版建筑装饰工程工期延误赔偿合同范本

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

1.3合同有效期

1.4工程项目名称

1.5工程地点

1.6工程概况

2.工期延误责任划分

2.1延期原因认定

2.2延期责任主体

2.3延期责任承担方式

3.延期赔偿计算方法

3.1延期赔偿基数

3.2延期赔偿比例

3.3延期赔偿总额计算

4.延期赔偿支付方式

4.1支付时间

4.2支付方式

4.3支付责任

5.延期赔偿争议解决

5.1争议解决方式

5.2争议解决机构

5.3争议解决程序

6.工期延误报告与审批

6.1报告要求

6.2报告内容

6.3报告审批流程

7.合同解除与终止

7.1合同解除条件

7.2合同终止条件

7.3合同解除与终止程序

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担方式

8.3违约责任赔偿

9.合同变更

9.1变更条件

9.2变更程序

9.3变更内容

10.合同履行

10.1履行方式

10.2履行时间

10.3履行地点

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

12.3适用法律

13.合同生效与通知

13.1合同生效条件

13.2通知要求

13.3通知方式

14.合同附件

14.1附件一：工程进度计划

14.2附件二：工期延误报告模板

14.3附件三：合同履行记录表

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

甲方（建设单位）：___________

乙方（施工单位）：___________

1.2合同签订日期：____年____月____日

1.3合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止

1.4工程项目名称：___________

1.5工程地点：___________

1.6工程概况：本工程总建筑面积为____平方米，包括____栋楼，____层，____个单元。

2.工期延误责任划分

2.1延期原因认定

2.1.1因不可抗力原因导致的工期延误，如自然灾害、战争等；

2.1.2因设计变更、工程量增加等原因导致的工期延误；

2.1.3因甲方原因导致的工期延误，如未按时提供施工图纸、材料等；

2.1.4因乙方原因导致的工期延误，如施工组织不当、质量问题等。

2.2延期责任主体

2.2.1不可抗力原因导致的工期延误，由双方协商解决，责任不追究；

2.2.2设计变更、工程量增加等原因导致的工期延误，由责任方承担；

2.2.3甲方原因导致的工期延误，由甲方承担；

2.2.4乙方原因导致的工期延误，由乙方承担。

2.3延期责任承担方式

2.3.1因甲方原因导致的工期延误，甲方应向乙方支付违约金；

2.3.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应向甲方支付违约金。

3.延期赔偿计算方法

3.1延期赔偿基数

3.1.1乙方每日工期延误赔偿基数为____元/平方米；

3.1.2甲方每日工期延误赔偿基数为____元/平方米。

3.2延期赔偿比例

3.2.1乙方每日工期延误赔偿比例为____%；

3.2.2甲方每日工期延误赔偿比例为____%。

3.3延期赔偿总额计算

3.3.1延期赔偿总额=每日赔偿基数×赔偿比例×延误天数。

4.延期赔偿支付方式

4.1支付时间

4.1.1乙方因甲方原因导致的工期延误，甲方应在收到乙方书面报告后的____日内支付；

4.1.2甲方因乙方原因导致的工期延误，乙方应在收到甲方书面报告后的____日内支付。

4.2支付方式

4.2.1支付方式为银行转账；

4.2.2银行账户信息：___________

4.3支付责任

4.3.1甲方未按时支付违约金，应向乙方支付____%的滞纳金；

4.3.2乙方未按时支付违约金，应向甲方支付____%的滞纳金。

5.延期赔偿争议解决

5.1争议解决方式

5.1.1双方协商；

5.1.2争议解决机构。

5.2争议解决机构

5.2.1争议解决机构为____仲裁委员会。

5.3争议解决程序

5.3.1双方应在争议发生后____日内提交争议解决机构；

5.3.2争议解决机构应在收到争议后____日内作出裁决。

6.工期延误报告与审批

6.1报告要求

6.1.1乙方应在工期延误发生后的____小时内向甲方提交书面报告；

6.1.2报告内容应包括延误原因、预计延误天数、赔偿金额等。

6.2报告内容

6.2.1延误原因；

6.2.2预计延误天数；

6.2.3赔偿金额；

6.2.4