2024版工程项目施工合同模板及范本.docxVIP

2024版工程项目施工合同模板及范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.工程项目基本信息

2.1工程项目名称

2.2工程项目地点

2.3工程项目规模

2.4工程项目类型

3.工程项目施工内容

3.1施工范围

3.2施工质量要求

3.3施工进度要求

3.4施工安全要求

4.工程项目施工合同双方权利义务

4.1施工方权利义务

4.2监理方权利义务

4.3招标方权利义务

5.工程项目施工合同价格及支付方式

5.1合同总价

5.2分阶段付款比例

5.3付款时间及方式

5.4预付款及结算

6.工程项目施工合同工期及延期责任

6.1工期要求

6.2延期责任

6.3工期延误赔偿

7.工程项目施工合同质量保证期及保修期

7.1质量保证期

7.2保修期

7.3质量保证及保修责任

8.工程项目施工合同变更及终止

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3合同终止条件

8.4合同终止程序

9.工程项目施工合同争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.工程项目施工合同生效及解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.工程项目施工合同其他约定事项

11.1合同附件

11.2合同未尽事宜

11.3合同签署

12.工程项目施工合同附件

12.1工程项目施工图纸

12.2工程项目施工组织设计

12.3工程项目施工技术方案

12.4工程项目施工进度计划

12.5工程项目施工安全措施

13.工程项目施工合同法律适用及管辖

13.1法律适用

13.2管辖法院

14.工程项目施工合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1招标方：[招标方全称]

1.1.2施工方：[施工方全称]

1.2合同双方地址

1.2.1招标方地址：[招标方详细地址]

1.2.2施工方地址：[施工方详细地址]

1.3合同双方联系方式

1.3.1招标方联系人：[招标方联系人姓名]

1.3.2招标方联系电话：[招标方联系电话]

1.3.3施工方联系人：[施工方联系人姓名]

1.3.4施工方联系电话：[施工方联系电话]

2.工程项目基本信息

2.1工程项目名称：[工程项目全称]

2.2工程项目地点：[工程项目具体位置]

2.3工程项目规模：[工程项目总体规模描述，如：占地面积、建筑面积等]

2.4工程项目类型：[工程项目类型，如：住宅、商业、工业等]

3.工程项目施工内容

3.1施工范围：[详细列出工程项目包含的施工内容，如：土建、安装、装饰等]

3.2施工质量要求：[详细描述施工质量标准，如：国家或行业标准、设计文件要求等]

3.3施工进度要求：[列出工程项目的关键节点及总工期要求]

3.4施工安全要求：[列出施工安全规定，如：安全防护措施、安全教育培训等]

4.工程项目施工合同双方权利义务

4.1施工方权利义务

4.1.1按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全。

4.1.2配备符合要求的施工人员、设备和技术。

4.1.3遵守国家相关法律法规和行业标准。

4.2监理方权利义务

4.2.1对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。

4.2.2提供施工过程中的技术指导和咨询服务。

4.2.3对施工方的违规行为提出整改意见。

4.3招标方权利义务

4.3.1按时支付合同价款。

4.3.2提供施工所需的场地、水源、电源等。

4.3.3对施工过程中的问题进行协调和处理。

5.工程项目施工合同价格及支付方式

5.1合同总价：[合同总金额]

5.2分阶段付款比例：[分阶段付款比例，如：设计阶段、施工阶段等]

5.3付款时间及方式：[详细列出每个阶段的付款时间及付款方式]

5.4预付款及结算：[预付款金额及结算方式]

6.工程项目施工合同工期及延期责任

6.1工期要求：[总工期要求]

6.2延期责任：[因施工方原因导致的工期延误责任]

6.3工期延误赔偿：[工期延误的赔偿标准及计算方法]

8.工程项目施工合同变更及终止

8.1变更条件

8.1.1因不可抗力导致工程变更。

8.1.2因设计变更导致工程量增加或减少。

8.1.3因合同双方协商一致需变更合同内容。

8.2变更程序

8.2.1提出变更申请，说明变更原因及内容。

8.2.2经双方协商一致后，签署变更协议。

8.2.3变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。

8.3合同终止条件

8.3.1工程项目全部完成并验收合格。

8.3.2合同双方协