温州市住建合同范本7篇.docx

温州市住建合同范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

签约时间：[签约时间]

一、工程概况

1.本工程为[工程类型]，位于[工程地点]。

2.工程内容包括但不限于[工程内容]。

3.工程进度要求[工程进度]。

4.工程质量要求[工程质量]。

二、发包方（甲方）责任与义务

1.甲方需按时提供施工所需的水、电等基础设施。

2.甲方需确保施工场地的整洁与卫生。

3.甲方需对施工质量进行监督，确保施工质量符合合同约定。

4.甲方需按时支付工程进度款，确保工程进度顺利进行。

三、承包方（乙方）责任与义务

1.乙方需按照甲方要求进行施工，确保施工进度和质量。

2.乙方需确保施工场地的整洁与卫生，避免对环境造成污染。

3.乙方需积极配合甲方的质量监督，确保施工质量符合合同约定。

4.乙方需按时向甲方提交施工进展报告，确保甲方了解施工情况。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和合同约定，如质量不符合要求，乙方需承担相应的法律责任。

2.甲方有权对施工过程进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。

3.工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方应在收到申请后及时进行验收。验收标准为[验收标准]。验收过程中如发现问题，甲方需书面通知乙方进行整改。验收合格后方可投入使用。

4.如因乙方原因导致工程质量不符合要求而无法验收合格，乙方需承担相应的法律责任，包括但不限于返工、维修等费用。

5.如因甲方原因导致验收不合格，甲方需承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。

6.验收合格后，双方需签订验收合格证书，明确工程已按照合同约定完成并验收合格。验收合格证书需加盖双方公章，并注明验收日期和验收结论。

7.验收合格后，乙方需将工程移交给甲方使用。移交过程中如发现问题，双方需协商解决。移交后，乙方需继续承担质量保证责任，确保工程在使用过程中不出现质量问题。

8.如移交后工程出现质量问题，乙方需承担相应的法律责任，包括但不限于维修、更换等费用。如质量问题是由于甲方原因导致，甲方需承担相应的法律责任。

9.在使用过程中，甲方需定期对工程进行维护和保养，确保工程的正常使用和延长使用寿命。维护和保养过程中如发现问题或需要乙方提供技术支持，乙方应积极配合并提供相应服务。

10.在使用过程中，如因不可抗力或意外事件导致工程损坏或无法正常使用的情形，双方需协商解决方案。如损坏是由于乙方原因导致，乙方需承担相应的法律责任；如损坏是由于甲方原因导致，甲方需承担相应的法律责任。

11.本合同中的“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水等自然灾害以及战争、罢工等社会异常事件。在不可抗力事件发生后，双方应尽快协商解决方案并尽力减轻损失。同时，双方都有义务采取必要的措施防止损失的扩大。

12.在解决争议时，双方应本着公平、公正的原则进行协商。协商不成的，任何一方都有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务。

13.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定并履行相应的义务。如有违反合同约定或不履行义务的行为发生，违约方应承担相应的法律责任并赔偿因此给对方造成的损失。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（建设单位）：[甲方名称]

乙方（施工单位）：[乙方名称]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

一、工程概况

1.工程内容：[工程内容]

2.工程规模：[工程规模]

3.工程结构：[工程结构]

4.工程造价：[工程造价]

5.工程工期：[工程工期]

二、技术标准与要求

1.甲方应按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，对乙方进行质量监督。

2.乙方应按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，以及施工图纸、技术要求和技术规范，进行工程施工。

3.乙方应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。

三、双方权利和义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督。

（2）