外立面工程分包合同6篇.docxVIP

外立面工程分包合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就本工程外立面工程分包给乙方施工，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：外立面工程，包括外墙涂料、真石漆、岩片、线条等。

二、承包方式

1.乙方按甲方提供的施工图纸及技术要求承包外立面工程的施工，并按合同约定的计价方式结算。

2.乙方需自行承担施工所需的人工、材料、机械等费用。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2.如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。

2.甲方应在工程完工后及时进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

五、合同价款及支付方式

1.本工程采用固定单价承包方式，具体单价及工程量详见附件《工程量清单》。

2.乙方完成全部工程施工后，甲方应在验收合格后尽快支付合同价款。具体支付方式如下：_________。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.在合同履行过程中，如甲方对乙方的施工有异议或建议，应及时与乙方沟通，共同解决问题。不得随意停工或要求乙方停工。如因甲方原因导致停工，甲方应承担相应的违约责任。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

（3）因甲方延期支付工程款而影响工程进度的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元（￥_________元）。

2.支付方式：_________

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应当向甲方出具符合国家法律规定的正式发票。

4.乙方银行账户信息如下：

（1）开户银行：_________

（2）账户名称：_________

（3）账号：_________

第四条双方职责

1.甲方职责：

（1）甲方应当确保建设工程的合法性和安全性，不得要求乙方违反相关规定进行施工。

（2）甲方应当按时支付工程进度款，确保工程进度顺利进行。

（3）甲方应当为乙方提供必要的技术支持和现场指导，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方职责：

（1）乙方应当确保施工质量符合相关标准，按照施工图纸和现场指导进行施工。

（2）乙方应当按时向甲方提交工程进度报告，确保甲方了解工程进度。

（3）乙方应当确保施工安全，遵守相关规定和现场安全制度。

第五条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：

（1）甲方如未按时支付工程进度款或未提供必要的技术支持和现场指导，导致工程进度延误或质量问题，应当向乙方承担相应的违约责任。

（2）甲方如要求乙方违反相关规定施工，由此造成的一切损失由甲方承担