二零二五年度产业园区太阳能光伏发电系统施工协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度产业园区太阳能光伏发电系统施工协议

本合同目录一览

1.协议双方的基本信息

1.1双方的全称及简称

1.2双方的地址、联系方式及法定代表人

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资

3.项目设计

3.1设计依据

3.2设计单位及资质

3.3设计内容

4.项目施工

4.1施工单位及资质

4.2施工组织设计

4.3施工进度安排

4.4施工质量保证

5.项目设备

5.1设备清单

5.2设备供应商及资质

5.3设备安装及调试

6.项目验收

6.1验收标准

6.2验收流程

6.3验收报告

7.付款方式

7.1付款比例

7.2付款时间

7.3付款方式

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.协议双方的基本信息

1.1双方的全称及简称

甲方：产业园区管理委员会

简称：甲方

乙方：太阳能科技有限公司

简称：乙方

1.2双方的地址、联系方式及法定代表人

甲方地址：省市区街道号

法定代表人：

乙方地址：省市区街道号

法定代表人：

2.项目概况

2.1项目名称

产业园区太阳能光伏发电系统项目

2.2项目地点

省市区产业园区内

2.3项目规模

项目总装机容量为100MW

2.4项目投资

项目总投资约为10亿元人民币

3.项目设计

3.1设计依据

《太阳能光伏发电系统设计规范》（GB507972012）

《光伏发电系统并网运行管理规程》（GB/T199642012）

3.2设计单位及资质

设计单位：工程设计研究院

资质：甲级

3.3设计内容

包括但不限于光伏发电系统设计、设备选型、施工图设计等

4.项目施工

4.1施工单位及资质

施工单位：太阳能科技有限公司

资质：一级

4.2施工组织设计

施工组织设计应符合国家相关标准和规范要求，确保施工安全、质量、进度

4.3施工进度安排

项目施工总工期为12个月，分阶段进行

5.项目设备

5.1设备清单

包括但不限于光伏组件、逆变器、支架等设备

5.2设备供应商及资质

设备供应商：光伏设备有限公司

资质：符合国家相关要求

5.3设备安装及调试

设备安装应严格按照设计图纸和施工规范进行，调试完成后应达到设计要求

6.项目验收

6.1验收标准

项目验收标准应符合《太阳能光伏发电系统验收规范》（GB/T313642015）

6.2验收流程

6.3验收报告

验收完成后，乙方应向甲方提交项目验收报告，甲方应在收到报告后30日内予以确认

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1乙方未按合同约定的时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

8.1.2甲方未按合同约定的时间支付款项，每延误一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。

8.1.3任何一方未履行合同约定的保密义务，导致对方商业秘密泄露，应承担相应的法律责任。

8.2违约责任

8.2.1乙方违约的，甲方有权要求乙方立即采取补救措施，并赔偿由此造成的损失。

8.2.2甲方违约的，乙方有权要求甲方立即采取补救措施，并赔偿由此造成的损失。

8.3违约赔偿

8.3.1违约金不足以弥补损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决机构

仲裁委员会

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.1.1双方协商一致，决定解除合同；

10.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同；

10.1.3发生不可抗力，致使合同无法履行；

10.2合同解除程序

10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方；

10.2.2双方应尽快协商确定解除合同的具体事宜。

11.合同生效

11.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同生效时间

本合同自20