2025版家居装修施工合同范本汇编.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版家居装修施工合同范本汇编

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期

1.3合同签订地点

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程类型

2.4工程面积

2.5工程预算

3.工程内容

3.1设计要求

3.2施工要求

3.3材料要求

3.4质量要求

4.工程进度

4.1工程开始时间

4.2工程结束时间

4.3工程验收时间

5.材料采购

5.1材料采购方式

5.2材料供应商

5.3材料价格

5.4材料交付时间

6.施工队伍

6.1施工单位

6.2施工人员

6.3施工人员资质

7.工程款支付

7.1工程款支付方式

7.2工程款支付比例

7.3工程款支付时间

8.质量保证

8.1质量保证期限

8.2质量保证范围

8.3质量保证责任

9.保修服务

9.1保修服务期限

9.2保修服务内容

9.3保修服务方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决费用

11.违约责任

11.1违约责任类型

11.2违约责任承担

11.3违约责任赔偿

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后果

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效时间

13.3合同生效地点

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同附件内容

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（业主）名称：___________

1.1.2甲方（业主）地址：___________

1.1.3甲方（业主）联系方式：___________

1.1.4乙方（施工单位）名称：___________

1.1.5乙方（施工单位）地址：___________

1.1.6乙方（施工单位）联系方式：___________

1.2合同签订日期：____年____月____日

1.3合同签订地点：___________

2.工程概况

2.1工程名称：___________

2.2工程地点：___________

2.3工程类型：___________

2.4工程面积：___________平方米

2.5工程预算：___________元

3.工程内容

3.1设计要求：___________

3.2施工要求：___________

3.3材料要求：___________

3.4质量要求：___________

4.工程进度

4.1工程开始时间：____年____月____日

4.2工程结束时间：____年____月____日

4.3工程验收时间：____年____月____日

5.材料采购

5.1材料采购方式：___________

5.2材料供应商：___________

5.3材料价格：___________

5.4材料交付时间：____年____月____日

6.施工队伍

6.1施工单位：___________

6.2施工人员：___________

6.3施工人员资质：___________

7.工程款支付

7.1工程款支付方式：___________

7.2工程款支付比例：___________

7.3工程款支付时间：____年____月____日

8.质量保证

8.1质量保证期限：自工程验收合格之日起，___________年内

8.2质量保证范围：包括但不限于防水、电气、管道、墙面、地面、天花板等工程部位

8.3质量保证责任：乙方负责在质量保证期限内对因施工质量问题导致的维修和返工，且维修费用由乙方承担

9.保修服务

9.1保修服务期限：自工程验收合格之日起，___________年内

9.2保修服务内容：包括但不限于防水、电气、管道、墙面、地面、天花板等工程部位的维修

9.3保修服务方式：乙方应提供上门维修服务，并及时解决甲方提出的问题

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议

10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

10.3争议解决费用：除法院判决外，双方均承担自己的诉讼费用

11.违约责任

11.1违约责任类型：包括但不限于工期延误、质量不合格、工程款未按时支付等

11.2违约责