2025年度水利设施加固包清工承包合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度水利设施加固包清工承包合同范本

本合同目录一览

1.合同签订依据及目的

2.承包人及发包人基本情况

3.工程概况

4.工程施工内容

5.工程施工进度

6.工程施工质量要求

7.工程施工安全措施

8.工程施工合同价款

9.工程施工合同价款支付方式

10.工程施工合同价款调整

11.合同工期及延误处理

12.合同解除及终止

13.争议解决方式

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同签订依据及目的

1.1合同依据：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程管理条例》及相关法律法规，结合双方实际情况，签订本合同。

1.2合同目的：明确承包人及发包人在2025年度水利设施加固工程中的权利、义务，确保工程顺利实施，提高水利设施的抗灾能力。

第二条承包人及发包人基本情况

2.1承包人名称：________

2.2承包人法定代表人：________

2.3承包人注册地址：________

2.4发包人名称：________

2.5发包人法定代表人：________

2.6发包人注册地址：________

第三条工程概况

3.1工程名称：2025年度水利设施加固工程

3.2工程地点：________

3.3工程规模：________

3.4工程内容：包括河道整治、堤防加固、溢洪道改造等。

第四条工程施工内容

4.1承包人负责完成合同约定范围内的全部水利设施加固工程。

4.2承包人应严格按照工程设计图纸、施工规范和施工组织设计进行施工。

4.3承包人应确保工程质量，达到设计要求和规范标准。

第五条工程施工进度

5.1工程开工日期：________

5.2工程竣工日期：________

5.3工程进度计划：承包人应编制详细的施工进度计划，报发包人批准后执行。

5.4工程进度调整：如遇特殊情况，双方协商一致后可对施工进度计划进行调整。

第六条工程施工质量要求

6.1工程质量标准：执行国家标准、行业标准和地方标准。

6.2质量检验：承包人应按照规定进行质量检验，确保工程质量符合要求。

6.3质量保证：承包人对工程质量承担终身责任。

第七条工程施工安全措施

7.1安全生产责任制：承包人应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。

7.2安全教育培训：承包人应对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。

7.3安全防护设施：承包人应按要求设置安全防护设施，确保施工安全。

7.4应急预案：承包人应制定应急预案，应对突发事件。

第八条工程施工合同价款

8.1合同价款：本工程合同价款为人民币________元整。

8.2价款组成：包括直接费、间接费、利润及税金等。

8.3计价方式：按实际完成工程量结算，采用固定单价合同方式。

8.4价格调整：合同价款在合同执行期间，如遇政策性调整，按调整后的政策执行。

第九条工程施工合同价款支付方式

9.1预付款：合同签订后________日内，发包人向承包人支付合同价款的________%作为预付款。

9.2进度款：按工程进度分期支付，每次支付比例为________%，支付节点为工程量达到合同约定比例时。

9.3结算款：工程完工并验收合格后，承包人提交结算报告，发包人在________日内进行审核，确认无误后支付结算款。

9.4保修金：合同价款的________%作为保修金，保修期满后无质量问题，发包人无息退还。

第十条工程施工合同价款调整

10.1人工费调整：如遇人工费上涨，按当地政府规定的调整标准执行。

10.2材料费调整：如遇材料价格波动，按市场采购价格调整。

10.3设备租赁费调整：如遇设备租赁价格变动，按实际租赁价格调整。

第十一条合同工期及延误处理

11.1合同工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

11.2工期延误：因承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向发包人支付________元的违约金。

11.3因不可抗力导致工期延误，双方协商解决。

第十二条合同解除及终止

12.1合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。

12.2合同终止：合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。

第十三条争议解决方式

13.1双方发生争议，应友好协商解决。

13.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，双方可另