2025年度环保型玻璃幕墙施工劳务分包合同样本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度环保型玻璃幕墙施工劳务分包合同样本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.2总包方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工内容

3.1玻璃幕墙施工

3.2施工材料

3.3施工工艺

4.施工质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量责任

5.施工进度

5.1施工计划

5.2进度控制

5.3进度调整

6.施工安全与文明施工

6.1安全生产责任

6.2安全防护措施

6.3文明施工要求

7.工程款支付

7.1工程款支付方式

7.2工程款支付时间

7.3工程款支付条件

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止的程序

11.不可抗力

11.1不可抗力定义

11.2不可抗力处理

11.3不可抗力证明

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同生效与终止时间

13.合同附件

13.1附件一：施工图纸

13.2附件二：施工方案

13.3附件三：质量检验标准

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方基本信息

1.1.1分包方名称：幕墙工程有限责任公司

1.1.2分包方地址：省市区路号

1.1.3分包方法定代表人：

1.1.4分包方联系电话：138xxxx5678

1.2总包方基本信息

1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司

1.2.2总包方地址：省市区路号

1.2.3总包方法定代表人：

1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678

2.项目概况

2.1项目名称：大厦玻璃幕墙工程

2.2项目地点：省市区路号

2.3项目规模：总建筑面积平方米，玻璃幕墙面积平方米

2.4项目工期：自2025年1月1日起至2025年12月31日止，共计12个月

3.施工内容

3.1玻璃幕墙施工

3.1.1施工范围：包括但不限于玻璃幕墙的设计、制作、安装及验收

3.1.2施工材料：采用符合国家标准的玻璃、铝型材、密封胶等材料

3.1.3施工工艺：按照国家标准和行业规范进行施工

3.2施工材料

3.2.1材料供应商：由总包方指定，分包方需按总包方要求进行采购

3.2.2材料质量：必须符合国家标准和行业规范，分包方需提供相关质量证明文件

3.3施工工艺

3.3.1施工工艺流程：按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量

3.3.2施工质量控制：分包方需建立健全质量管理体系，确保施工质量

4.施工质量要求

4.1质量标准：按照国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》（GB504112018）执行

4.2质量检验：分包方需进行自检，总包方进行抽检，确保施工质量

4.3质量责任：如因分包方原因造成质量问题，分包方需承担相应责任

5.施工进度

5.1施工计划：根据项目工期和施工内容，制定详细的施工进度计划

5.2进度控制：分包方需按照施工进度计划进行施工，确保按期完成

5.3进度调整：如因不可抗力等原因导致进度延误，双方需协商调整进度计划

6.施工安全与文明施工

6.1安全生产责任：分包方需建立健全安全生产责任制，确保施工安全

6.2安全防护措施：按照国家标准和行业规范，采取必要的安全防护措施

6.3文明施工要求：分包方需遵守文明施工规定，确保施工现场整洁有序

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议

8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2争议解决机构

8.2.1双方可协商选择仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决

8.3争议解决程序

8.3.1提起争议的一方应向对方发出书面通知，说明争议事项及理由

8.3.2双方应自收到书面通知之日起30日内协商解决

8.3.3协商未果的，任何一方可向争议解决机构提出申请

9.违约责任

9.1违约情形

9.1.1分包方未按合同约定完成施工任务的

9.1.2分包方未按合同约定提供合格施工材料的

9.1.3分包方违反安全生产规定，造成安全事故的

9.1.4双方其他违约行为

9.