2024年电力公司配电工程分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年电力公司配电工程分包合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包工程

第二条合同范围与工程量

2.1工程范围

2.2工程量清单

第三条合同价格与支付

3.1合同价格

3.2支付方式与时间

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误

第五条质量与标准

5.1工程质量要求

5.2质量控制与验收

第六条安全生产与环保

6.1安全生产要求

6.2环保规定

第七条技术支持与配合

7.1技术交底

7.2双方配合

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为

8.2赔偿方式

第九条争议解决

9.1协商解决

9.2调解或仲裁

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

第十三条法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决方式

第十四条其他条款

14.1合同附件

14.2补充协议

14.3合同生效条件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包工程

分包工程指甲方根据本合同约定，将其拥有的配电工程项目的一部分工作内容分包给乙方实施的行为。

第二条合同范围与工程量

2.1工程范围

乙方分包的工程范围包括但不限于：电力线路铺设、配电设备安装、接地系统施工、电缆敷设、保护管铺设、标牌制作与安装等。具体工程范围和内容以甲方提供的工程量清单为准。

2.2工程量清单

甲方应在本合同签订后七个工作日内向乙方提供详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、规格、质量要求等。乙方应根据工程量清单进行报价和施工。

第三条合同价格与支付

3.1合同价格

乙方向甲方提供的分包工程的总价为（大写：人民币元整），即为本合同的签约金额。

3.2支付方式与时间

甲方应按照乙方完成的工程进度，分期向乙方支付合同价款。具体支付方式为：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的10%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的50%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下支付。

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划

乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。工程进度计划应包括但不限于：工程项目的开始时间、完成时间、关键节点等。

4.2工期延误

如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式为：每延误一天，支付合同总额的0.5%。

第五条质量与标准

5.1工程质量要求

乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和规定进行施工，保证分包工程的质量和安全。

5.2质量控制与验收

甲方应负责对乙方施工过程中的质量进行监督和检查，确保工程质量符合合同约定。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。

第六条安全生产与环保

6.1安全生产要求

乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保施工过程中的安全生产。

6.2环保规定

乙方应遵守国家环保法律、法规，确保施工过程中的环境保护。如因乙方原因造成环境污染的，乙方应承担全部责任。

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为

双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。

8.2赔偿方式

如一方违约，应向守约方支付违约金。违约金的计算方式为：按照守约方因违约所受到的直接经济损失计算，最高不超过合同总额的20%。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。

9.2调解或仲裁

如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条合同的变更与解除

10.1合同变更

本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

10.2合同解除

如因特殊情况需要解除合同，应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，并支付因此产生的费用。

第十一条保密条款

11.1保密内容

双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。

11.2保密期限

保密期