地基强夯工程施工合同协议范本7篇.docx

地基强夯工程施工合同协议范本7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行地基强夯工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：地基强夯工程施工

4.工程造价：_________

二、工程施工

1.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，进行地基强夯工程的施工。

2.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，如有不符合项，应及时进行处理并重新施工。

3.乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款为人民币_________元整（￥_________）。

2.甲方应在合同签订后支付工程价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。

3.乙方完成地基强夯工程施工并通过验收后，甲方应支付剩余的50%工程价款，即人民币_________元整（￥_________）。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程价款，乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工，应按照合同约定承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.工程竣工验收合格并结清工程价款后，本合同即告终止。

七、其他约定事项

1.甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。

2.乙方应做好施工记录，及时向甲方提交施工资料和验收申请。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（发包方）：_________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包方）：_________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力。

第三条工程造价及支付方式

1.工程造价：本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.支付方式：银行转账。开户银行：_________；账号：_________；户名：_________。

第四条工程质量及验收

1.工程质量应达到国家质量评定等级。

2.验收标准和方法：按照现行地基强夯工程规范进行验收。

3.验收时间：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后XX天内进行验收。

第五条违约责任

1.乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按合同总金额的XX%偿付逾期违约金。

2.甲方未能按照合同的规定履行自己的义务，致使乙方不能按时开工或者乙方停工、窝工的，甲方应当赔偿乙方因停工、窝工所造成的损失。损失金额按合同总金额的XX%计算。

3.甲方中途变更设计或要求乙方停工，由此造成的经济损失由甲方承担。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力致使合同无法按时履行的，双方协商后终止合同。

第七条争议解决方式

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解