零工配合施工合同7篇.docxVIP

零工配合施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需零工配合施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、承包方式

乙方采用包工不包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的全部劳动力，但不负责材料的采购和供应。

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、质量目标

1.工程质量应达到国家或行业的质量评价标准。

2.乙方应确保施工质量符合设计要求和合同约定。

五、价款与支付方式

1.工程价款：_________元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：签订合同后支付预付款_________元，工程竣工验收合格后支付尾款_________元。

六、甲方责任

1.负责办理工程审批手续。

2.负责提供施工所需的设计图纸和技术支持。

3.负责协调乙方与其他施工单位的配合工作。

4.负责对乙方施工质量的监督与验收。

5.负责支付乙方的工程价款。

七、乙方责任

1.负责组织施工队伍，确保施工人员的安全培训和施工技能的培训。

2.负责制定施工方案，确保施工进度和质量。

3.负责与其他施工单位的配合工作，确保施工顺利进行。

4.负责对施工区域进行安全管理，确保施工人员和设备的安全。

5.负责提交施工记录和相关资料，供甲方进行验收和结算。

八、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程价款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.双方如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，应及时通知对方，并共同协商解决。

九、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中不涉及争议部分的条款。

2.争议解决期间，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。法院作出的判决结果对双方具有法律约束力，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

3.争议解决期间所产生的费用（包括诉讼费用、保全费用等）由双方协商解决。协商不成的，由法院根据案件的具体情况裁决承担方。如一方败诉，应承担相应的费用；如双方均有过错，应根据过错程度分担费用。

篇2

甲方：XXXXXX有限公司

乙方：XXXXXX施工队

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条：工程项目

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX（具体内容详见附件一）

第二条：承包范围及方式

1.承包范围：XXXXXX（具体内容详见附件一）

2.承包方式：XXXXXX（具体内容详见附件一）

第三条：合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XXXX天

第四条：质量标准

工程质量应达到国家及行业规定的合格标准。

第五条：合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

（2）乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为进度款。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为尾款。

（4）付款时，乙方应提供等额正式发票。

第六条：双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

（1）甲方应向乙方提供施工图纸和技术资料，并组织设计交底。

（2）甲方应按合同约定向乙方支付合同款。

（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续。

2.乙方权利和义务：

（1）乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保工程质量达到合