沥青路面施工合同范本6篇.docx

沥青路面施工合同范本6篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

项目名称：XXXX

项目地点：XXXX

一、合同背景与目标

甲方因XXXX需要，决定对XXXX进行沥青路面施工。乙方作为专业的沥青路面施工公司，具备相关的施工经验和资质，甲方选择乙方作为该项目的承包商。本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，实现双方共赢。

二、施工范围与内容

1.施工范围：本次施工包括XXXX区域的沥青路面铺设，具体范围包括XX车道、XX方向的车道及相应的非机动车道、人行道等。

2.施工内容：乙方需按照甲方提供的设计图纸及技术要求，进行沥青混合料的采购、运输、加工、铺设、压实等全部施工工序。同时，乙方还需负责施工过程中的安全、环保、质量等方面的管理工作。

三、施工期限与进度

1.施工期限：本工程计划自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束，工期为XX天。

2.施工进度：乙方需按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的调整意见。

四、质量与验收

1.施工质量：乙方需确保施工质量符合甲方及国家相关标准的要求。施工过程中，乙方需进行质量自检，并接受甲方的质量抽查。

2.验收标准：工程完成后，甲方将组织相关人员进行验收。验收标准包括路面平整度、压实度、厚度等方面的要求。具体验收标准详见合同条款。

3.验收程序：验收时，乙方需提供相关施工记录、质量检测报告等材料。甲方将在收到材料后组织验收小组进行现场验收。

五、合同价款与支付方式

1.合同价款：本次施工合同总价为人民币XX元整（￥XX）。该价款包括材料采购、运输、加工、铺设、压实等全部施工费用。具体费用详见合同条款。

2.支付方式：合同签订后，甲方将按照施工进度支付款项。具体支付方式为：基础准备工作完成后支付XX%；中期验收合格后支付XX%；最终验收合格后支付剩余的XX%。

六、违约责任与赔偿

1.违约责任：如一方违反本合同的任何条款，需承担相应的违约责任。具体违约责任详见合同条款。

2.赔偿：如因乙方的施工质量问题导致甲方损失，乙方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额将根据实际损失情况确定。

七、争议解决与管辖法院

1.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为XXXX人民法院。如发生争议，双方同意由该法院进行审理。

八、其他条款与附件

1.其他条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。具体补充条款详见合同条款。

2.附件：本合同附件包括施工图纸、技术要求、施工进度计划等文件。这些文件与本合同具有同等法律效力。具体附件内容详见合同条款。

综上所述，本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保项目顺利进行，实现双方共赢。双方同意按照合同条款的规定履行自己的义务，共同推动项目的成功实施。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条承包方式

乙方以包工包料方式承包甲方发包的工程，乙方自行负责解决人工、材料、机械等所有施工要素，并承担其全部费用。

第三条承包范围

1.乙方承包范围包括：_________

2.具体工程量以甲方确认的工程量为准。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料及技术要求施工，确保工程质量达到优良等级。

2.乙方必须确保每一道工序都经过甲方或监理单位的验收，并出具验收报告。

3.乙方必须确保所使用的材料符合甲方要求，并提供相应的材料检验报告。

4.乙方必须确保施工场地的环境卫生符合相关规定，并保持施工区域的整洁。

第五条工程价款及支付方式

1.工程价款：根据甲方确认的工程量，按照预算单价进行结算。预算单价为：_________