标准建设工程合同常用版范本6篇.docx

标准建设工程合同常用版范本6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的实施，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工程质量标准：符合《建设工程质量评价标准》的要求

4.乙方需按照甲方要求的进度进行工程施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、付款方式及期限

1.甲方需在合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

2.乙方在工程施工过程中，需向甲方提供详细的工程量清单和验收报告，甲方根据验收报告向乙方支付工程进度款。

3.工程竣工后，乙方需向甲方提供完整的竣工资料和验收申请，甲方在验收合格后向乙方支付工程尾款。

4.具体付款方式和期限以合同附件为准。

四、质量保证及保修期

1.乙方需保证工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

2.工程竣工验收后，乙方需提供一定年限的保修期，保修期自竣工验收之日起计算，具体保修期限以合同附件为准。在保修期内，乙方需对工程质量问题进行免费维修。

3.甲方有权对工程质量进行监督，如发现问题，可要求乙方进行整改。

五、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如因乙方原因造成工期延误，乙方需按合同总金额的XX%向甲方支付违约金。如因甲方原因造成工期延误，甲方需按合同总金额的XX%向乙方支付违约金。

2.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如因甲方原因造成工程质量问题，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

3.违约金的支付方式和期限以合同附件为准。

六、争议解决方式及管辖法院

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他部分应继续履行。

3.管辖法院为合同签订地法院。

七、合同生效条件及时间

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同的变更和解除，需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。未经协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

（3）因甲方不能按期供图、供料、供应设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币_________元整（￥_________元）。该合同价款已包括完成本工程所需的人工、材料、机械使用费以及施工用脚手架等费用。该费用已包含税金。结算时凭竣工图、变更联系单和现场签证等有效依据进行结算。若实际工程价款高于合同价款时，乙方必须出具书面报告，经甲方审核同意后方可结算。若实际工程价款低于合同价款时，按实际结算金额进行结算。具体支付方式如下：_________。

2.乙方应合理使用资金，确保工程的顺利进行。若因资金原因影响工程进