通用版2024年建设工程施工合作合同版.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用版2024年建设工程施工合作合同版

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人

1.2承包人

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同工期

4.1开工日期

4.2竣工日期

4.3工期延误

第五条承包人义务

5.1施工准备

5.2施工质量

5.3安全生产

5.4材料供应

第六条发包人义务

6.1施工现场提供

6.2协调关系

6.3工程变更

6.4工程验收

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.2发包人违约

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4诉讼解决

第九条合同的生效、变更和解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同解除

第十条合同的转让

10.1权利转让

10.2义务转让

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3违约责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力的定义

12.2不可抗力的后果

第十三条税收和费用

13.1税收承担

13.2费用承担

第十四条其他条款

14.1合同的保管

14.2合同的修订

14.3合同的解除

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人

1.1.1发包人全称：__________

1.1.2法人地址：__________

1.1.3联系人：__________

1.1.4联系电话：__________

1.2承包人

1.2.1承包人全称：__________

1.2.2法人地址：__________

1.2.3联系人：__________

1.2.4联系电话：__________

第二条工程概况

2.1工程名称：__________

2.2工程地点：__________

2.3工程规模：__________

2.4工程内容：__________

第三条合同价格

3.1合同总价：__________

3.2价格调整：

3.2.1调整因素：__________

3.2.2调整方式：__________

3.3支付方式：

3.3.1支付时间：__________

3.3.2支付方式：__________

3.3.3支付金额：__________

第四条合同工期

4.1开工日期：__________

4.2竣工日期：__________

4.3工期延误：

4.3.1延误原因：__________

4.3.2延误后果：__________

第五条承包人义务

5.1施工准备：

5.1.1施工方案：__________

5.1.2施工人员：__________

5.1.3施工材料：__________

5.2施工质量：__________

5.3安全生产：

5.3.1安全生产措施：__________

5.3.2安全事故处理：__________

5.4材料供应：

5.4.1材料供应方式：__________

5.4.2材料质量要求：__________

第六条发包人义务

6.1施工现场提供：

6.1.1施工现场条件：__________

6.1.2施工现场安全：__________

6.2协调关系：__________

6.3工程变更：

6.3.1变更条件：__________

6.3.2变更程序：__________

6.4工程验收：

6.4.1验收标准：__________

6.4.2验收时间：__________

第七条违约责任

7.1承包人违约：

7.1.1违约行为：__________

7.1.2违约责任：__________

7.2发包人违约：

7.2.1违约行为：__________

7.2.2违约责任：__________

第八条争议解决

8.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

8.4诉讼解决：对仲裁裁决不服的，可在接到裁决书之日起15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、变更和解除

9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更